Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 26 апреля.

Подать заявку на курс
  • Другое

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

библиотека
материалов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОРОХОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»















МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»



для обучающихся по специальности

030912 Право и организация социального обеспечения























г. Гороховец

2014 г.



ББК



Составитель – Лопин Михаил Александрович





Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «Гражданское право» - Гороховец, 2014. -103 стр.





Методические рекомендации предназначены для обучающихся специальности

030912 Право и организация социального обеспечения заочной формы обучения.








© Лопин Михаил Александрович, 2014

© ГАОУ СПО ВО «ГГПГК», 2014















Рецензент(ы):












СОДЕРЖАНИЕ






















ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ


Выполнение контрольной работы по гражданскому праву предусмотрено учебным планом специальности 030912 Право и организация социального обеспечения и учебной программой дисциплины, является составной частью образовательного процесса и одной из форм контроля знаний у обучающихся по заочной форме обучения.

Цель заданий контрольной работы – проверить степень освоения учебного курса, умения самостоятельно анализировать конкретные ситуации и применять соответствующие нормы законодательства и теоретические положения предмета гражданского права при ответе на тестовые вопросы и при решении задач.

Содержание контрольной работы включает в себя 105 тестовых заданий и 5 задач, в которых изложены конкретные ситуации, предложенные для анализа и решения на основе рекомендованного нормативного правового акта. Кроме этого, выполнение контрольной работы позволяет обучающемуся не только всесторонне и глубоко изучить ту проблему, над которой он непосредственно работает, но и помогает ему приобрести навыки творческого подхода к решению множества проблем.

Выполнение контрольной работы по гражданскому праву также помогает выработать навыки логического анализа нормативного материала (особенно статей Гражданского кодекса Российской Федерации), учебной литературы, развивает умение правильно и кратко формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению юридической терминологией, дает возможность лаконично высказать практические рекомендации, предложения, сделать краткие самостоятельные выводы.

Контрольная работа представляет собой также важную форму контроля со стороны преподавателя за успеваемостью обучающегося, его самостоятельной деятельностью по изучению дисциплины.

Контрольная работа выполняется по одному из вариантов в соответствии с предлагаемой таблицей. Замена вариантов не допускается.


Вариант

Последняя цифра номера зачетной книжки

1

1, 6

2

2, 7

3

3, 8

4

4, 9

5

5, 0

Выполнение контрольной работы должно основываться на принципах самостоятельности, полноты исследования, системности, правильного оформления, авторства.












ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ


1. Контрольная работа должна быть написана в виде логически связанного текста объемом (вместе с решением задачи) от 10-15 страниц (шрифт – «Times New Roman», кегль – 14, через 1,5 интервала; поля: верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм.). В рекомендуемый объем работы не входят титульный лист, содержание, список использованной литературы. К основному тексту могут быть добавлены различные приложения в виде таблиц, графиков, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. При наличии приложений объем работы может быть увеличен.

2. На титульном листе указывается полное наименование учебного заведения, название дисциплины и номер варианта контрольной работы, фамилия и инициалы автора, курс, группа, преподаватель (должность, фамилия и инициалы), место и год написания работы (см. приложение № 1).

3. Контрольная работа должна иметь содержание, оформленное на отдельной странице и расположенное вслед за титульным листом. Вопросы в содержании обозначаются цифрами и наименованием вопроса. Следует обратить внимание на то, что в тексте контрольной работы каждый ее раздел излагается с новой станицы и выделяется заголовком, который должен точно соответствовать разделам содержания.

4. Страницы текста должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются.

5. При решении тестовых заданий следует продемонстрировать умение использовать знания теории. Каждый ответ должен быть обоснован ссылкой на статью и пункт ГК РФ;

6. Решение задачи в контрольной работе должно быть развернутым и аргументированным, с обязательной ссылкой на нормативный правовой акт. Однако недостаточно указать тот или иной нормативный правовой акт, необходимо также указать статью или пункт и дать их толкование, а также показать соответствие фактическим условиям задачи. Следует помнить, что, излагая решение задачи, подлежит дать обоснованные ответы на все поставленные в ней вопросы, логически связывающие ход решения.

Структура контрольной работы:

  • титульный лист;

  • содержание;

  • решение тестовых заданий;

  • решение задачи № 1;

  • решение задачи № 2;

  • решение задачи № 3;

  • решение задачи № 4;

  • решение задачи № 5;

  • приложения.

При написании контрольной работы необходимо помнить следующее: работа возвращается обучающемуся для устранения недостатков в следующих случаях:

работа, оформленная без учета выше перечисленных требований;

работа, не имеющая самостоятельного характера и представляющая собой механически списанные куски из различных источников;

небрежная и безграмотно написанная работа;

работа, не содержащая в себе ссылки на источники;

работа, не содержащая в себе решение задачи, или с неправильным (или недостаточно правильным) решением задачи.

Если работа обучающегося зачтена не будет, он должен подготовить полностью новую работу, в которой должны быть устранены все недостатки, которые повлекли за собой признание работы неудовлетворительной.

Обучающимся необходимо обратить внимание и на то, что контрольная работа должна быть представлена в установленный срок для ее приема. При отсутствии зачтенной контрольной работы, в том числе по причине несвоевременной сдачи работы на проверку (позднее установленных сроков), студенты получают академическую задолженность и не допускаются к сдаче экзамена.













































ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ВАРИАНТ 1

  1. Каким является договор купли-продажи?

  1. консенсуальным;

  2. реальным;

  3. фидуциарным;

  4. нет верного ответа;


  1. Могут ли являться предметом договора купли-продажи имущественные права?

  1. да;

  2. да, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав;

  3. нет;


  1. Каким является договор, если покупатель, заключая договор купли-продажи, знал или должен был знать, что вещь, являющаяся объектом продажи, утрачена продавцом?

  1. недействительным;

  2. незаключенным;

  3. ничтожным;

  4. оспоримым.


  1. С какого момента, по общему правилу, возникает право собственности у приобретателя движимой вещи?

  1. с момента заключения договора;

  2. с момента государственной регистрации договора;

  3. с момента передачи вещи;

  4. с момента перехода риска случайной гибели, случайного повреждения вещи;


  1. Какие условия требуется согласовать для признания договора купли-продажи заключенным?

  1. о наименовании и количестве товаров;

  2. о наименовании, количестве и ассортименте товаров;

  3. о наименовании, количестве, качестве товаров;

  4. о наименовании, качестве, цене товаров;


  1. Каким образом может быть заключен договор розничной купли-продажи?

  1. с помощью рекламы;

  2. с помощью публичной оферты;

  3. с помощью публичного акцепта;

  4. нет верного ответа;


  1. Может ли быть заключен договор розничной купли-продажи путем конклюдентных действий?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  3. нет;


  1. Можно ли ссылаться в подтверждение заключения договора розничной купли-продажи на свидетельские показания, если документ, подтверждающий факт и условия покупки утрачен?

  1. да;

  2. да, если это установлено соглашением сторон;

  3. нет;


  1. Какое существенное условие договора розничной купли-продажи дополняет существенные условия общих правил договора купли-продажи?

  1. условие о качестве товара;

  2. условие о цене товара;

  3. условие о доставке товара;

  4. условие о сроке доставки товара;


  1. Как называется срок, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использовать товар по назначению и несет ответственность за существенные недостатки?

  1. гарантийный срок;

  2. срок годности;

  3. срок службы;

  4. период использования;


  1. Может ли продавец установить гарантийный срок на товар, если он не установлен изготовителем?

  1. да;

  2. нет;


  1. Какая характеристика договора поставки является верной?

  1. договор поставки является реальным, возмездным, двусторонним;

  2. договор поставки является консенсуальным, возмездным, односторонним;

  3. договор поставки является консенсуальным, возмездным, синаллагматическим;

  4. нет верного ответа;


  1. В течение какого срока, по общему правилу, должен быть направлен отказ от заключения договора, если стороной, направившей оферту был получен акцепт на иных условиях (новая оферта)?

  1. в течение 3 дней;

  2. в течение 14 дней;

  3. в течение 30 дней;

  4. нет верного ответа;


  1. Каким образом должны поставляться товары, если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в договоре не определены?

  1. еженедельно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота;

  2. ежемесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота;

  3. ежеквартально, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота;

  4. нет верного ответа;


  1. В какой срок должна быть направлена отгрузочная разнарядка поставщику, если срок ее отправки договором не определен?

  1. не позднее трех дней до наступления периода поставки;

  2. не позднее семи дней до наступления периода поставки;

  3. не позднее четырнадцати дней до наступления периода поставки;

  4. не позднее тридцати дней до наступления периода поставки;


  1. На что имеет право поставщик, если отгрузочная разнарядка не была представлена в установленный срок?

  1. на отказ от исполнения договора поставки;

  2. на требование об оплате товаров;

  3. на возмещение убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки;

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. Распространяются ли нормы о договоре контрактации на договор, заключенный между посредником, продающем сельскохозяйственную продукцию и магазином?

  1. да;

  2. да, если это установлено договором;

  3. нет;


  1. Какой товар не может быть предметом договора контрактации?

  1. шерсть;

  2. живой скот;

  3. масло;

  4. овощи.


  1. Может ли быть предметом договора контрактации продукция, которую еще предстоит произвести в будущем?

  1. да;

  2. нет;


  1. Какой договор должен быть использован для урегулирования отношений между производителем сельскохозяйственной продукции и покупателем (юридическое лицо), приобретающим указанную продукцию для целей, не связанных с ее переработкой или продажей?

  1. договор розничной купли-продажи;

  2. договор поставки;

  3. договор контрактации;

  4. нет верного ответа;


  1. Какие условия относятся к существенным условиям договора контрактации?

  1. срок производства сельскохозяйственной продукции и ее количество;

  2. количество продукции и ее качество;

  3. количество продукции и ее ассортимент;

  4. нет верного ответа;


  1. Могут ли выступать в качестве продавца недвижимости учреждения?

  1. да;

  2. да, но только за счет доходов собственника имущества;

  3. да, но только за счет доходов от коммерческой деятельности;

  4. нет;


  1. С какого момента договор купли-продажи недвижимости юридически связывает продавца и покупателя?

  1. с момента составления;

  2. с момента подписания;

  3. с момента заключения;

  4. нет верного ответа;


  1. Может ли покупатель распоряжаться вновь приобретенным недвижимым имуществом до государственной регистрации договора купли-продажи?

  1. да;

  2. нет;

  3. да, но только с согласия продавца;

  4. да, но только с согласия органа, регистрирующего сделки с недвижимым имуществом.


  1. Кто имеет право требовать регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество?

  1. продавец;

  2. покупатель;

  3. обе стороны;

  4. никто, так как это требование закона.


  1. Каковы существенные условия договора купли-продажи недвижимости?

  1. предмет;

  2. предмет, цена;

  3. предмет, цена, условия, позволяющие определенно установить недвижимое имущество;

  4. нет верного ответа;


  1. Возлагается ли ответственность на дарителя за ненадлежащее исполнение договора?

  1. да;

  2. нет;

  3. в зависимости от условий договора.


  1. Что не может быть объектом пожертвования?

  1. вещи, определенные родовыми признаками;

  2. вещи и имущественные права;

  3. вещи, имущественные права и освобождение от имущественной обязанности;

  4. имущественные права;

  5. освобождение от имущественной обязанности;

  6. нет верного ответа;


  1. Какая сделка будет иметь место, если в договоре дарения имеется встречная передача вещи?

  1. мнимая;

  2. притворная;

  3. кабальная;

  4. фидуциарная;


  1. Какой договор дарения будет действительным?

  1. договор, предусматривающий передачу дара после смерти дарителя;

  2. договор, предусматривающий обещание подарить все имущество дарителя;

  3. договор, предусматривающий обещание подарить часть всего имущества дарителя без указания на конкретный предмет дарения;

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. Какие субъекты вправе быть получателями постоянной ренты?

  1. только физические лица;

  2. физические и юридические лица;

  3. физические лица и коммерческие организации;

  4. физические лица и некоммерческие организации;


  1. Могут ли учредительные документы юридического лица запретить заключение договоров ренты?

  1. да;

  2. нет;


  1. Что не может быть предметом договора ренты?

  1. транспортные средства;

  2. земельные участки;

  3. безналичные деньги;

  4. ценные бумаги;


  1. Что требуется для действительности договора ренты, заключенного в отношении движимого имущества?

  1. соблюдение простой письменной формы;

  2. соблюдение простой письменной формы и нотариальное удостоверение договора;

  3. соблюдение простой письменной формы, нотариальное удостоверение и государственная регистрация договора;


  1. Как может быть охарактеризован договор ренты?

  1. как акцессорный договор;

  2. как алеаторный договор;

  3. как фидуциарный договор;

  4. нет верного ответа;


  1. Каким является договор ренты?

  1. реальным договором;

  2. консенсуальным договором;

  3. может быть как консенсуальным так и реальным договором;

  4. нет верного ответа;


  1. Какое требование для действительности договора аренды недвижимого имущества установлено законодательством, если договор заключен на срок не более одного года?

  1. требование о соблюдении простой письменной формы;

  2. требование о необходимости нотариального удостоверения;

  3. требование о необходимости государственной регистрации;

  4. нет верного ответа;


  1. Какие условия относятся к существенным условиям договора аренды?

  1. условия о предмете;

  2. условия о предмете и цене;

  3. условия о предмете, цене и форме арендной платы;


  1. Какие вещи не могут быть предметом договора аренды?

  1. индивидуально-определенные вещи;

  2. вещи, обладающие родовыми признаками;

  3. сложные вещи;

  4. непотребляемые вещи;

  5. нет верного ответа;

  1. На какой срок считается заключенным договор аренды, если данное условие не согласовано сторонами?

  1. на один год;

  2. на неопределенный срок;

  3. ни на какой, так как договор считается недействительным;


  1. Может ли физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя быть лизингополучателем по договору финансовой аренды?

  1. да;

  2. да, но только в случаях, предусмотренных законом;

  3. да, но только в случаях, предусмотренных договором;

  4. нет.


  1. Как часто может меняться размер лизинговых платежей?

  1. не чаще чем один раз в два месяца;

  2. не чаще чем один раз в три месяца;

  3. не чаще чем один раз в шесть месяцев;

  4. не чаще чем один раз в год;


  1. Можно ли заключить договор ссуды между двумя коммерческими организациями?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. нет;


  1. Кому принадлежат плоды от вещей, переданных по договору ссуды?

  1. ссудополучателю;

  2. ссудодателю;

  3. пользователю вещей;


  1. За какие недостатки вещей, переданных по договору ссуды отвечает ссудодатель?

  1. за все;

  2. за недостатки, которые он умышленно или по грубой неосторожности не сообщил ссудополучателю;

  3. за недостатки, которые были обнаружены в период договора ссуды;


  1. Является ли передача вещи в безвозмездное пользование основанием для изменения или прекращения прав третьих лиц на нее?

  1. да;

  2. да, если это предусмотрено законом;

  3. да, если это предусмотрено договором;

  4. нет;


  1. На кого возлагается обязанность по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в котором находится переданное по договору социального найма жилое помещение?

  1. на нанимателя;

  2. на наймодателя;

  3. на собственника жилого помещения;


  1. Вправе ли наниматель на замену полученного по договору социального найма жилого помещения?

  1. да;

  2. да, но только если данное право предусмотрено договором социального найма;

  3. нет;


  1. Распространяются ли положения договора мены на случай обмена гражданами жилых помещений, полученных ими по договорам социального найма?

  1. да;

  2. да, если это предусмотрено договором социального найма;

  3. нет;


  1. Какую ответственность несут дееспособные члены семьи нанимателя по обязательствам, вытекающим из договора социального найма?

  1. на дееспособных членов семьи ответственность по указанным обязательствам не возлагается;

  2. самостоятельную ответственность;

  3. солидарную ответственность;

  4. субсидиарную ответственность;


  1. Какую ответственность несут дееспособные бывшие члены семьи нанимателя по обязательствам, вытекающим из договора социального найма?

  1. на дееспособных бывших членов семьи ответственность по указанным обязательствам не возлагается;

  2. самостоятельную ответственность;

  3. солидарную ответственность;

  4. субсидиарную ответственность;


  1. Кто несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иного необходимого для исполнения договора подряда имущества?

  1. подрядчик;

  2. заказчик;

  3. предоставившая имущество сторона;

  4. нет верного ответа;


  1. С какого момента, по общему правилу, заказчик приобретает право собственности на новую вещь или овеществленный результат?

  1. с момента заключения договора;

  2. с момента создания вещи или овеществленного результата;

  3. с момента передачи вещи;


  1. Вправе ли заказчик вмешиваться в ход производства работ или влиять на ее качество?

  1. да;

  2. да, если данное право предусмотрено договором;

  3. да, но только в договоре бытового подряда;

  4. нет;


  1. До какого момента заказчик имеет право отказаться от исполнения договора подряда?

  1. до момента подписания договора подряда;

  2. до момента оплаты работы;

  3. до момента сдачи результата работы;


  1. В какой срок заказчик обязан уведомить подрядчика об обнаруженных скрытых недостатках в принятом результате работ?

  1. в разумный срок;

  2. в течение месяца;

  3. в течение трех месяцев;

  4. нет верного ответа;


  1. Может ли договор бытового подряда заключаться путем публичной оферты?

  1. да;

  2. да, если это предусмотрено договором;

  3. нет;


  1. В каком случае составление сметы по договору бытового подряда является обязательным?

  1. по требованию подрядчика;

  2. по требованию заказчика;

  3. по требованию любой стороны;

  4. нет верного ответа;


  1. В какой срок должны быть удовлетворены требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу, возмещении расходов на устранение недостатков выполненной работы?

  1. в трехдневный срок;

  2. в семидневный срок;

  3. в десятидневный срок;

  4. в течение месяца;


  1. Каков размер неустойки, которую должен уплачивать подрядчик в случае нарушения установленных сроков работы?

  1. 0,5%;

  2. 1%;

  3. 3%


  1. В какой срок подрядчик должен уведомить заказчика о необходимости проведения дополнительных работ?

  1. немедленно;

  2. в разумный срок;

  3. в течение трех дней;

  4. в течение десяти дней;


  1. В каком случае заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, обеспечивающую производство работ?

  1. если, по мнению, подрядчика необходимо проведение дополнительных работ;

  2. если дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % общей стоимости работ и меняют характер предусмотренных в договоре строительного подряда работ;

  3. если дополнительные работы стоимости не превышают 10 % общей стоимости работ и не меняют характер предусмотренных в договоре строительного подряда работ;

  4. если стоимость дополнительных работ превышает 10% общей стоимости работ.


  1. На что имеет право подрядчик если будет обнаружена невозможность использования предоставленных заказчиком материалов и оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказе заказчика в их замене?

  1. на изменение условий договора и стоимости работ;

  2. на изменение технической документации;

  3. на отказ от договора;

  4. на замену материалов и оборудования.


  1. В какой срок заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата работ должен приступить к его приемке?

  1. немедленно;

  2. в разумный срок;

  3. в течение трех дней;

  4. в течение десяти дней;


  1. Кто организует и осуществляет приемку результата работ?

  1. заказчик, если иное не предусмотрено договором;

  2. подрядчик, если иное не предусмотрено договором;

  3. лица, принимающие результат работ (к примеру, государственная комиссия);


  1. Каковы существенные условия договора возмездного оказания услуг?

  1. предмет договора;

  2. предмет, цена договора;

  3. предмет, цена, срок договора;

  4. нет верного ответа;


  1. Что не может являться предметом договора возмездного оказания услуг?

  1. предоставление телефонных каналов при оказании услуг связи;

  2. выполнение медицинской операции;

  3. обеспечение проезда;

  4. осуществление экскурсии;

  5. нет верного ответа;


  1. Могут ли гарантии качества распространяться только на часть результата оказанной услуги?

  1. да;

  2. да, если это предусмотрено договором;

  3. нет;


  1. Кто, по общему правилу, в договоре возмездного оказания услуг, несет риск невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает?

  1. исполнитель;

  2. заказчик;

  3. обе стороны;

  4. ни одна из сторон;


  1. Какой срок исковой давности установлен законодательством для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством результата услуги?

  1. один год;

  2. три года;

  3. шесть лет;

  4. десять лет;

  5. нет верного ответа;


  1. В какой срок перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения?

  1. в срок, определенный договором;

  2. в срок, определенный транспортными уставами и кодексами;

  3. ответы А, Б верны;

  4. нет верного ответа;


  1. Каков срок исковой давности по договору перевозки груза?

  1. один года;

  2. три года;

  3. шесть месяцев;

  4. нет верного ответа;


  1. Возможно ли заключить договор буксировки?

  1. да;

  2. нет;


  1. Является ли договор перевозки багажа самостоятельным договором?

  1. да;

  2. нет;

  3. в зависимости от соглашения сторон.


  1. В каком случае ребенок в возрасте до 5 лет может провозиться бесплатно?

  1. всегда;

  2. если его сопровождает только один родитель;

  3. если он не занимает отдельного места.


  1. Вправе ли пассажир отказаться от договора перевозки в пути следования?

  1. да;

  2. нет.


  1. Могут ли являться объектом договора займа заменимые вещи?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. нет;


  1. Какая характеристика договора займа является верной?

  1. договор займа является консенсуальным, двусторонним, возмездным;

  2. договор займа является реальным, односторонним, возмездным;

  3. договор займа является консенсуальным, односторонним; возмездный или безвозмездный;

  4. нет верного ответа;


  1. Могут ли индивидуальные предприниматели систематически выступать в роли займодавца в договоре займа?

  1. да:

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. да, в случаях, предусмотренных договором;

  4. нет;


  1. В течении какого срока должна быть возвращена сумма займа, если срок возврата договором не установлен?

  1. в течение трех дней с момента предъявления требования;

  2. в течении четырнадцати дней с момента предъявления требования;

  3. в течении тридцати дней с момента предъявления требования;

  4. в течении одного месяца с момента предъявления требования;


  1. На каком праве объект договора займа находится у заемщика?

  1. на праве пользования;

  2. в собственности;

  3. передается в долг;

  4. нет верного ответа;


  1. Что удостоверяет складской документ?

  1. факт заключения договора хранения на товарном складе в письменной форме;

  2. факт принятия товара на хранение товарным складом;

  3. право товаровладельца на получение товара по истечении срока хранения или по первому требованию:

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. За чей счет производится осмотр товаров на товарном складе для определения их количества и внешнего состояния?

  1. за счет товарного склада;

  2. за счет поклажедателя;

  3. за счет собственника товара;

  4. нет верного ответа;


  1. Возлагается ли на ломбард обязанность страховать принятые на хранение вещи в пользу поклажедателя?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных договором;

  3. нет;


  1. В течении какого срока после окончания срока договора ломбард обязан хранить невостребованные вещи?

  1. в течение тридцати дней;

  2. в течение месяца;

  3. в течение двух месяцев;

  4. в течение трех месяцев;

  5. нет верного ответа;


  1. В течение какого срока подлежат возмещению убытки поклажедателя, причиненные в результате ненадлежащего исполнения договора хранения вещей в камере хранения транспортной организации?

  1. течение 24 часов;

  2. в течение трех дней;

  3. в течение семи дней;

  4. нет верного ответа;


  1. В течение какого срока, по общему правилу, хранятся невостребованные вещи по договору хранения в камерах хранения транспортных организаций?

  1. в течение тридцати дней;

  2. в течение месяца;

  3. в течение двух месяцев;

  4. в течение трех месяцев;

  5. нет верного ответа;


  1. Что представляет собой секвестр?

  1. хранение вещей «с обезличиванием»;

  2. хранение индивидуально-определенных вещей;

  3. хранение денег и драгоценных вещей в индивидуальном сейфе в гостинице;

  4. нет верного ответа;


  1. Предполагаемое событие, на случай которого производиться страхование называется?

  1. страховой риск;

  2. страховое событие;

  3. страховой случай;

  4. нет верного ответа;


  1. Какие правомочия предоставлены страховщику, если после заключения договора страхования установлено, что страхователем были сообщены заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска?

  1. страховщик вправе требовать увеличения страховой премии;

  2. страховщик вправе отказаться от исполнения договора страхования;

  3. страховщик вправе требовать признания договора недействительным;

  4. договор страхования считается недействительным;


  1. Когда, по общему правилу, вступает в силу договор страхования?

  1. с момента заключения договора;

  2. с момента подписания договора;

  3. с момента уплаты страховой премии (первого взноса);

  4. с момента наступления страхового случая;


  1. Являются ли источником страхового права правила (условия) страхования?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  4. нет;


  1. В чем проявляется обеспечительная функция договора страхования?

  1. в возмещении причиненных убытков;

  2. в выплате денежной суммы независимо от наличия или отсутствия убытков;

  3. ответы А, Б верны;

  4. нет верного ответа;


  1. Какой договор страхования относится к числу публичных?

  1. договор страхования имущества;

  2. договор личного страхования;

  3. договор страхования предпринимательского риска;

  4. договор страхования договорной ответственности;


  1. Какой договор относится к числу фидуциарных сделок?

  1. договор поручения;

  2. договор комиссии;

  3. агентский договор;

  4. договор доверительного управления имуществом;

  5. ответы А-Г верные;

  6. нет верного ответа;


  1. Какая сторона в договоре поручения наделяется правом одностороннего безмотивного отказа от исполнения договора?

  1. доверитель;

  2. поверенный;

  3. обе стороны;

  4. нет верного ответа;


  1. Какой срок предусмотрен для предварительного уведомления доверителя об отказе от договора коммерческого представительства?

  1. срок законом не установлен;

  2. разумный срок;

  3. тридцать дней;

  4. один месяц;

  5. три месяца;


  1. Возможно ли правопреемство в отношениях по договору поручения?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  4. нет;


  1. Какое основание не является причиной прекращения договора поручения?

  1. объявление одной из сторон банкротом;

  2. признание одной из сторон недееспособной, ограниченно дееспособной;

  3. реорганизация юридического лица;

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. В каком случае комитент сразу же становится участником сделок, заключенных комиссионером?

  1. если он прямо назван в сделке;

  2. если он вступит в непосредственные отношения с третьим лицом;

  3. ответы А, Б верны;

  4. нет верного ответа;


  1. Прадедушки и прабабушки наследодателя относятся…

  1. к четвертой очереди;

  2. к пятой очереди.


  1. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность …

  1. муниципалитету;

  2. соседям наследодателя;

  3. Российской Федерации.


  1. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговорками?

  1. да;

  2. да, если несколько наследников;

  3. нет.


  1. По общему правилу наследство может быть принято в течение …

  1. шести месяцев со дня открытия наследства;

  2. двенадцати месяцев со дня открытия наследства;

  3. пяти лет со дня открытия наследства;

  4. десяти лет со дня открытия наследства.


  1. Наследниками первой очереди по закону являются

  1. супруг наследодателя;

  2. дети, супруг и родители наследодателя.

  3. супруги и родители наследодателя.


Задача 1. Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном доме, принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после женитьбы. Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За несколько месяцев до смерти Дроздов составил завещание, по которому все свое имущество завещал внуку.

После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, решил отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки (Дроздовой).

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев после смерти дочери умерла и Дроздова.

Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, отказавшись однажды от наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе претендовать на то же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме и ином имуществе умерших должна быть больше доли отца.

Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие правила раздела наследства.


Задача 2. Малинин, Елисеев и Литвинов заключили договор о том, что они приобретают каждый по 5 билетов денежно-вещевой лотереи и на какой бы их этих 15 билетов ни выпал выигрыш — они делят его поровну.

Договор был составлен в письменной форме, подписан всеми его участниками и передан на хранение Малинину.

На один из билетов Литвинова пал выигрыш — автомобиль «Жигули».

Малинин и Елисеев потребовали, чтобы Литвинов вместо автомашины получил по билету деньги и разделил между всеми поровну. Однако Литвинов отказался разделить выигрыш, объяснив, что договор, заключенный по поводу лотерейных билетов, не предусмотрен гражданским законом, поэтому он не считает себя состоящим в обязательственных отношениях с Малининым и Елисеевым.

Прав ли Литвинов в своем утверждении? Дайте обоснованную консультацию.


Задача 3. Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Игнатьев и предприниматель Смирнов заключили пари, условия которого сводились к следующему. В случае избрания Игнатьева депутатом Смирнов обязывался выплатить Игнатьеву денежную сумму в размере 10 000 рублей в семидневный срок с момента официального утверждения результатов выборов.

В случае победы на выборах другого кандидата обязанность выплаты той же суммы и в тот же срок возлагалась на Игнатьева. Через некоторое время стало очевидным, что заключенное сторонами пари обернулось не в пользу Игнатьева, проигравшего выборы.

Однако в ответ на требование Смирнова об уплате ему причитающейся по условиям пари суммы Игнатьев уплатил Смирнову лишь 3 000 рублей. Что касается обязательства по выплате оставшейся части долга, то оно, как заявил Игнатьев, подлежит прекращению зачетом встречного требования об оплате стоимости ранее проданного им Смирнову автомобиля.

Мог ли Игнатов поступить таким образом? Изменится ли решение задачи, если предположить, что заявление о зачете встречного требования было сделано Смирновым?

Вправе ли лицо, добровольно уплатившее проигранную им сумму пари, требовать ее возврата?


Задача 4. В результате столкновения двух легковых автомобилей был причинен следующий вред: владелец автомобиля «Нива» самостоятельно управлявший автомобилем получил телесные повреждения средней тяжести, его пассажир, имевший на иждивении двоих несовершеннолетних детей, получил смертельную травму, автомобилю причинен ущерб на сумму 200 тыс. рублей, вторым ИПО управлял по доверенности сын владельца, который в результате происшествия получил черепно-мозговую травму, Машине причинен вред на сумму 50тыс. рублей. Оба автомобиля застрахованы.

Кто будет возмещать сторонам причиненный вред, если:

А) виновником автодорожного происшествии признан владелец «Нивы»?

Б) виновником происшествия признано лицо, управляющее автомобилем по доверенности?

В) установлена обоюдная вина?

Какой вид доверенности допускается при управлении транспортным средством?


Задача 5. Предприниматель Бульба обязался Струкову выложить своей плиткой ванную комнату. Работа была выполнена в срок. Через три дня несколько плиток отвалились от стен ванной комнаты, упали на кафельный пол и разбились. Одна плитка упала ребром на живот мывшегося в ванне Струкова и поранила его.

Струков потребовал от Бульбы безвозмездно исправить дефект работы. Бульба согласился, но потребовал от Струкова оплаты новых плиток взамен разбитых. Струков отказался. Бульба же стоял на своем требовании. Струков подал в суд иск к Бульбе с требованием возврата 50% цены, уплаченной за работу, в связи с ненадлежащим ее исполнением, выразившемся в том, что клеящее вещество наносилось только на центральную часть плитки.

Правомерно ли требование Струкова о возврате 50% цены, уплаченной за работу, в связи с ненадлежащим ее исполнением?

Было ли правомерным требование Струкова к Бульбе о возмещении вреда здоровью, причиненного отвалившейся плиткой, если бы такое требование было заявлено в судебном иске?


ВАРИАНТ 2


  1. У кого возникают права и обязанности по сделке, заключенной комиссионером?

  1. у комиссионера;

  2. у комитента;

  3. нет верного ответа;


  1. Что является предметом договора комиссии?

  1. сделки;

  2. юридические действия;

  3. фактические действия;

  4. юридические и фактические действия;


  1. Носит ли договор комиссии лично-доверительный характер?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  4. нет;


  1. За что отвечает комиссионер?

  1. за действительность сделок, заключенных им с третьим лицом;

  2. за исполнимость сделок, заключенных им с третьим лицом;

  3. за надлежащее исполнение обязанности по оплате сделки;

  4. нет верного ответа;


  1. Что такое делькредере?

  1. необходимая осмотрительность комиссионера в выборе контрагента по сделке;

  2. ручательство комиссионера за исполнение заключенной для комитента сделки третьим лицом;

  3. ответственность комиссионера при отказе контрагента исполнить заключенную сделку;

  4. нет верного ответа;


  1. Кто обладает правом на награду, если отозвавшихся на объявление несколько?

  1. все отозвавшиеся лица;

  2. первый из отозвавшихся;

  3. лицо, обладающее правом на награду, определяется призвавшим;

  4. нет верного ответа;


  1. В какой разновидности публичного конкурса возможно проведение предварительной квалификации участников?

  1. в открытом конкурсе;

  2. в ограниченном конкурсе;

  3. в закрытом конкурсе;

  4. нет верного ответа;


  1. В каком случае конкурс может рассматриваться как предпосылка содействия коммерческой деятельности?

  1. в любом, так как публичный конкурс это всегда коммерческая деятельность;

  2. в случае, если по результатам конкурса выплачивается награда;

  3. в случае, если в условиях конкурса имеется обязательство лица, объявившего конкурс, заключить договор с победителем;

  4. нет верного ответа;


  1. Может ли не присуждаться высшая степень награды?

  1. да;

  2. да, если имеется только одна степень награды;

  3. да, если имеется несколько степеней награды;

  4. нет;


  1. Вправе ли лицо, объявившее публичный конкурс отменить его?

  1. да, в любое время;

  2. да, но только до момента представления работ на конкурс;

  3. да, но только в течение первой половины срока, установленного для представления работ;


  1. В каком случае не допускается уменьшение размера возмещения вреда?

  1. если возникновению или увеличению вреда, причиненного жизни, здоровью содействовала грубая неосторожность самого потерпевшего;

  2. если имущественное положение виновника не позволяет ему в полной мере возместить причиненный вред;

  3. ответы А, Б верны;

  4. нет верного ответа;


  1. Что не возмещается при причинении вреда?

  1. фактически понесенные лицом расходы;

  2. расходы, которые лицо будет вынуждено произвести;

  3. упущенная выгода;

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. Какая стоимость имущества применяется при возмещении убытков?

  1. цена, предусмотренная законом;

  2. цена, предусмотренная иными правовыми актами;

  3. цена, предусмотренная договором;

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. В каких случаях возможно возмещение вреда в натуре?

  1. случаи, при которых вред может быть возмещен в натуре, законодательством не предусмотрены;

  2. в случаях, если вред выражен в виде уничтожения или повреждения родовой вещи;

  3. в случаях, если вред выражен в виде уничтожения или повреждения индивидуально-определенной вещи;

  4. нет верного ответа;


  1. Что не относится к источникам повышенной опасности?

  1. транспортные средства;

  2. сильнодействующие яды;

  3. строительная деятельность;

  4. ответы А-В верны;

  5. нет верного ответа;


  1. Можно ли рассматривать стоящий автомобиль как источник повышенной опасности?

  1. да;

  2. да, в случаях, предусмотренных законом;

  3. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  4. нет;


  1. Кто, по общему правилу, является ответственным за вред, причиненный источником повышенной опасности?

  1. титульный владелец;

  2. только собственник источника повышенной опасности;

  3. лицо, управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем источника;

  4. нет верного ответа;


  1. Каким образом возмещается вред, причиненный третьим лицам при взаимодействии источников повышенной опасности?

  1. солидарно, лицами, использующими источники повышенной опасности;

  2. субсидиарно, лицами, использующими источники повышенной опасности;

  3. с учетом вины каждого владельца источника повышенной опасности

  4. нет верного ответа;


  1. Что не является основанием освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности?

  1. непреодолимая сила;

  2. умысел потерпевшего;

  3. неправомерное завладение источником повышенной опасности третьими лицами;

  4. нет верного ответа;


  1. Признается ли неосновательным обогащением приобретение (сбережение) имущества, если его правовое основание отпало впоследствии?

  1. да, всегда;

  2. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  3. нет;


  1. Является ли неосновательным обогащением приобретение (сбережение) имущества при отмене вступившего в законную силу решения суда?

  1. да, всегда;

  2. да, в случаях, предусмотренных соглашением сторон;

  3. нет;


  1. Что не входит в понятие «получение недолжного»?

  1. исполнение несуществующей обязанности;

  2. исполнение обязательства с превышением подлежащей уплате суммы;

  3. исполнение уже прекратившегося обязательства;

  4. нет верного ответа;


  1. На какие вещи распространяются обязательства из неосновательного получения (получение недолжного)?

  1. на индивидуально-определенные вещи;

  2. на родовые вещи;

  3. на движимые вещи;

  4. на вещи, изъятые из оборота;


  1. Какой иск потерпевший вправе предъявить при получении приобретателем в качестве недолжного безналичных денег или бездокументарных ценных бумаг?

  1. виндикационный иск;

  2. негаторный иск;

  3. обязательственно-правовой иск;

  4. вещно-правовой иск;


  1. С какого времени лицо, неосновательно получившее имущество обязано возвратить доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества?

  1. с момента приобретения имущества;

  2. с момента, когда оно узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения;

  3. с момента предъявления потерпевшим требований о возврате доходов;

  4. нет верного ответа;



  1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:

  1. имущественные и личные неимущественные;

  2. дисциплинарные;

  3. экономические и финансовые;

  4. налоговые.


  1. Имущественные отношения представляют собой:

  1. отношение человека к имуществу, вещи;

  2. связь между вещами;

  3. связь между субъектом гражданского права и имуществом;

  4. отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественых благ.


  1. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, характеризуются следующими чертами:

  1. возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью участвующих в данных правоотношениях; (ст.2 часть 1)

  2. складываются исключительно между физическими лицами;

  3. складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ;

  4. возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения.


  1. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, относятся:

  1. только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными;

  2. только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными;

  3. личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.


  1. По действующему законодательству предпринимательской признается:

  1. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;

  2. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли;

  3. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и систематическое;

  4. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков.


  1. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется такими чертами, как:

  1. равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;

  2. равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность участников;

  3. зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения;

  4. отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов.


  1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:

  1. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и социального положения;

  2. зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-властной зависимости друг от друга;

  3. равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных гражданских прав у их носителей;

  4. неравные основания и условия ответственности участников правоотношений.


  1. Принцип свободы договора означает:

  1. право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны;

  2. право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора;

  3. право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирование его условий по своему усмотрению.


  1. Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения:


  1. Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации;

  2. Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;

  3. Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации;

  4. Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним федеральных законов.


  1. Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных нормативных актах, должны соответствовать:


  1. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской Федерации;

  2. Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации;

  3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;

  4. другим федеральным законам, принятым ранее.


  1. По общему правилу действие закона распространяется на отношения:

  1. возникающие после введения его в действие;

  2. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон;

  3. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон;

  4. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон.


  1. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому законодательству является:

  1. правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере предпринимательской деятельности;

  2. сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством;

  3. любое правило, обладающее признаками делового обыкновения.


  1. Субъективные права и обязанности сторон составляют:

  1. предмет правоотношения;

  2. объект правоотношения;

  3. содержание правоотношения;

  4. условия правоотношения.


  1. Сторонами правоотношения могут быть:

  1. граждане и юридические лица;

  2. любые субъекты права;

  3. любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью;

  4. любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет.


  1. Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, ______ личные неимущественные правоотношения.

  1. а не;

  2. а также в случаях, специально предусмотренных законом;

  3. а также подобные им;

  4. а также связанные с ними.


  1. Правоотношение собственности является:

  1. абсолютным;

  2. относительным;

  3. вобязательственным;

  4. личным неимущественным правоотношением.


  1. Правоспособность гражданина это способность:

  1. иметь гражданские права и нести обязанности;

  2. своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;

  3. иметь имущество на праве собственности;

  4. совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства.


  1. Дееспособность гражданина это способность:

  1. быть субъектом гражданских правоотношений;

  2. приобретать права и обязанности;

  3. своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;

  4. быть стороной гражданско-правового договора.


  1. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме:

  1. с 14 лет;

  2. с 18 лет;

  3. по общему правилу с 18 лет;

  4. с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии.


  1. Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем:

  1. может быть признан ограниченно дееспособным;

  2. может быть признан лишенным дееспособности;

  3. не может быть признан ограниченно дееспособным;

  4. может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского учреждения.


  1. Какую правоспособность имеют юридические лица?

  1. все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью;

  2. все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) обладают общей правоспособностью;

  3. коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных организаций, прямо указанных в законе) имеют универсальную правоспособность, некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью.


  1. Юридическое лицо действующим законодательством определено как:

  1. организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

  2. организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

  3. объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.


  1. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица?

  1. с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица;

  2. с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса;

  3. с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного реестра.


  1. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица?

  1. реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности;

  2. реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и обязанностей не происходит;

  3. реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, ликвидация является прекращением деятельности юридического лица.


  1. В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммерческие организации?

  1. в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий; (ст. 50, часть 1)

  2. в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных иными федеральными законами об отдельных видах коммерческих организаций;

  3. в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных учредителями при создании коммерческой организации.


  1. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью?

  1. нет, не могут, так как это некоммерческие организации;

  2. да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в учредительных документах некоммерческой организации наряду с основными видами деятельности;

  3. некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в их учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради которых созданы коммерческие организации, и соответствует этим целям.


  1. Правоспособность юридического лица прекращается с момента:

  1. принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица;

  2. завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса;

  3. внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица.


  1. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности:

  1. по долгам казенного предприятия;

  2. по долгам муниципального унитарного предприятия;

  3. по долгам учреждения.


  1. Исковая давность представляет собой:

  1. давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права собственности на нее;

  2. срок для реализации определенных гражданских прав;

  3. срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права.


  1. Не влечет приостановления течения срока исковой давности:

  1. нахождение ответчика на военной службе;

  2. мораторий на исполнение обязательств;

  3. наводнение.


  1. Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой давности установлен в:

  1. 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки;

  2. 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки;

  3. 10 лет со дня совершения сделки.


  1. Объектами вещных прав являются:

  1. индивидуально-определенные вещи;

  2. действия участников имущественного отношения;

  3. имущественные права;

  4. индивидуально-определенные вещи и действия;

  5. вещи, определяемые родовыми признаками, и действия.


  1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие вид и меру поведения лиц:

  1. по присвоению и пользованию имуществом;

  2. по владению имуществом;

  3. по распоряжению имуществом;

  4. по владению, пользованию, распоряжению имуществом.


  1. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность лица:

  1. владеть имуществом;

  2. пользоваться имуществом по своему усмотрению;

  3. владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению;

  4. владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению.


  1. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации признаются:

  1. частная, государственная и муниципальная формы собственности;

  2. государственная и муниципальная формы собственности;

  3. долевая и совместная формы собственности;

  4. частная и коллективная формы собственности.


  1. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться:

  1. лишь в частной собственности физических лиц;

  2. лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов;

  3. лишь в государственной и муниципальной собственности;

  4. в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и муниципальной собственности.


  1. Правомочие владения представляет собой:

  1. совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;

  2. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;

  3. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов;

  4. совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.


  1. Правомочие пользования представляет собой:

  1. совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;

  2. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;

  3. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов;

  4. совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.


  1. Правомочие распоряжения представляет собой:

  1. совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;

  2. совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;

  3. совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи;

  4. совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.


  1. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право собственности на это имущество:

  1. по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в отношении движимого имущества;

  2. по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении движимого имущества;

  3. по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении движимого имущества;

  4. по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого имущества.


  1. На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется:

  1. за казенным предприятием;

  2. за муниципальным учреждением;

  3. за государственным предприятием;

  4. за производственным кооперативом;

  5. за учреждением, созданным общественной организацией.


  1. Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия:

  1. с момента принятия решения уполномоченным на то органом;

  2. с момента государственной регистрации предприятия;

  3. с момента передачи ему имущества собственником;

  4. с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества.


  1. Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, согласие собственника имущества необходимо:

  1. для совершения любых сделок с предоставленным имуществом;

  2. только для совершения сделок с недвижимым имуществом;

  3. решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно.


  1. На праве оперативного управления имущество закрепляется:

  1. за казенным предприятием;

  2. за потребительским кооперативом;

  3. за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия;

  4. за сельскохозяйственным производственным кооперативом.


  1. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности:

  1. по долгам казенного предприятия;

  2. по долгам муниципального унитарного предприятия;

  3. по долгам учреждения.


  1. Казенное предприятие создается на основе:

  1. только федеральной государственной собственности;

  2. государственной и муниципальной собственности;

  3. частной собственности;

  4. любой формы собственности.


  1. Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате собственной деятельности, может быть обращено взыскание:

  1. по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения;

  2. по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления;

  3. по долгам финансируемого собственником учреждения.


  1. Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают:

  1. в бюджет государства;

  2. местный бюджет;

  3. в самостоятельное распоряжение учреждения;

  4. в собственность учредителя учреждения.


  1. Субъектами сервитутных отношений могут быть:

  1. Российская Федерация;

  2. субъекты Российской Федерации;

  3. муниципальные образования;

  4. граждане и юридические лица.


  1. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется:

  1. по согласию всех сособственников;

  2. с согласия более половины сособственников;

  3. с согласия двух третей общего числа сособственников;

  4. в соответствии с решение суда.


  1. Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, осуществляется:

  1. по согласию всех участников общей собственности;

  2. с согласия более половины участников общей собственности;

  3. с согласия двух третей общего числа участников общей собственности;

  4. в соответствии с решением суда.


  1. Реальной является сделка:

  1. момент совершения которой приурочен к передаче вещи;

  2. действительность которой зависит от основания ее совершения;

  3. исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи;

  4. осуществимая, та, которая может быть исполнена.


  1. Консенсуальной является сделка:

  1. исполняемая при самом ее совершении;

  2. исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи;

  3. действительность которой зависит от основания ее совершения;

  4. для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки.


  1. Двусторонней сделкой является:

  1. сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом;

  2. сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон; договор;

  3. договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями.


  1. Односторонней сделкой является:

  1. договор займа;

  2. договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только обязанностями;

  3. принятие наследства наследником по завещанию;

  4. ни один из перечисленных вариантов.


  1. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу является:

  1. недействительной;

  2. действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания;

  3. несостоявшейся;

  4. действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами.


  1. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является:

  1. несостоявшейся;

  2. оспоримой;

  3. ничтожной;

  4. мнимой.


  1. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, последняя является:

  1. недействительной лишь в специально установленных законом случаях;

  2. ничтожной;

  3. оспоримой;

  4. притворной.


  1. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее удостоверение сделки:

  1. требуется;

  2. требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми актами;

  3. не требуется;

  4. требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном решении.


  1. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено:

  1. прокурором;

  2. лицом, являющемся субъектом данной сделки;

  3. любым заинтересованным лицом;

  4. лицом, указанным в ГК РФ.


  1. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, является:

  1. оспоримой;

  2. ничтожной; (ст168)

  3. притворной;

  4. несостоявшейся.


  1. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, является:

  1. оспримой;

  2. ничтожной;

  3. недействительной;

  4. притворной.


  1. Оспоримая сделка считается недействительной с момента:

  1. вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной;

  2. ее совершения;

  3. когда началось ее исполнение;

  4. предъявления иска о признании ее недействительной.


  1. Ничтожная сделка считается недействительной с момента:

  1. когда началось ее исполнение;

  2. предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки;

  3. ее совершения;

  4. вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал ее ничтожность.


  1. По общему правилу недействительная сделка влечет:

  1. взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государства;

  2. двустороннюю реституцию;

  3. одностороннюю реституцию;

  4. обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу государства.


  1. По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также кабальная сделка влечет:

  1. двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб;

  2. двустороннюю реституцию;

  3. одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб;

  4. обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб.


  1. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение:

  1. десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;

  2. трех лет со дня совершения указанной сделки;

  3. трех лет со дня, когда началось ее исполнение;

  4. одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что указанная сделка нарушает принадлежащее ему субъективное право.


  1. Срок действия доверенности не может превышать:

  1. 1 года;

  2. 3 лет, если срок действия в доверенности не указан;

  3. 1 года, если срок действия в доверенности не указан;

  4. 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей.


  1. Одновременное представительство допускается:

  1. при наличии согласия представляемых сторон;

  2. если иное не предусмотрено договором;

  3. только в случаях коммерческого представительства;

  4. в случаях коммерческого представительства при наличии согласия представляемых сторон.


  1. Доверенность на управление транспортным средством является:

  1. генеральной;

  2. специальной;

  3. разовой;

  4. общей.


  1. Передоверие представителем совершения порученных ему действий:

  1. невозможно;

  2. возможно, если это предусмотрено доверенностью;

  3. возможно при коммерческом представительстве;

  4. возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях, предусмотренных законом.


  1. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого называется:

  1. генеральной;

  2. специальной;

  3. разовой;

  4. общей.


  1. Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать:

  1. только убытки;

  2. только неустойку;

  3. неустойку и убытки.


  1. Ипотека представляет собой:

  1. залог движимого имущества;

  2. залог недвижимого имущества;

  3. кредитование под залог недвижимости.


  1. Обращение взыскания на заложенное имущество происходит:

  1. в административном порядке;

  2. в судебном порядке;

  3. по соглашению сторон.


  1. Соглашение о задатке заключается:

  1. в устной форме;

  2. в письменной форме;

  3. исключительно в нотариальной форме.


  1. Обязательство считается взаимным, если:

  1. каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности;

  2. одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности;

  3. одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне – как права, так и обязанности;

  4. одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, так и обязанности.


  1. Обязательство считается односторонним, если:

  1. каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности;

  2. одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности;

  3. одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне - как права, так и обязанности;

  4. одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, так и обязанности.


  1. Уступка права требования допускается:

  1. только с согласия должника;

  2. независимо от согласия должника;

  3. по взаимному согласию кредитора и должника;

  4. при условии уведомления кредитором должника.


  1. Перевод долга допускается:

  1. только с согласия должника;

  2. без согласия должника;

  3. по взаимному согласию кредитора и должника;

  4. при условии уведомления кредитором должника.


Задача 1. После смерти Никитиной остались принадлежавший ей дом и предметы домашней обстановки и обихода, находившиеся в доме. Там же были телевизор, старинная мебель в хорошем состоянии, а также столовое серебро, чайный и кофейный сервизы работы Кузнецова, иконы, настенные украшения из фарфора и расписной самовар.

Краеведческий музей, зная дом Никитиной еще при ее жизни, просил передать ему все, что относится к предметам старины, полагая, что эти вещи имеют не только художественную, но и историческую ценность. Против этого возражала дочь Никитиной, Елизавета, проживавшая в другом городе. Она также не признавала права на наследство Марии, которая с 1924 года жила вместе с Никитиной и считала ее своей матерью. Мария же полагала, что она, фактически удочеренная Никитиной, не только имеет право наряду с Елизаветой наследовать в имуществе Никитиной, но и может сверх этой доли получить все предметы, находящиеся в доме, поскольку и при жизни Никитиной она пользовалась ими.

Как должно быть поделено имущество Никитиной?


Задача 2. Инспектор Игнатов, управляя автомобилем полка ДПС, не справился с управлением, в результате чего был совершен наезд на Куприянова. Куприянову был причинен вред здоровья средней тяжести. В соответствии со ст. 1069 ГК суд вынес решение о возмещении вреда за счет казны.

Финансовый комитет предъявил к Игнатову требование о компенсации сумм, выплачиваемых в счет возмещения вреда.

Правомерны ли требования финансового комитета?


Задача 3. Юрисконсульт ОАО «Эра», находясь в аэропорту, оставил в зале ожидания папку с деловыми бумагами, в числе которых находились документы, содержащие коммерческую тайну.

По обнаружении пропажи юрисконсульт обратился к администрации аэропорта с просьбой сделать объявление о розыске потерянной папки. В объявлении он просил сообщить, что вернувшему папку будет предоставлено вознаграждение.

Васильчиков, найдя папку, обратился в ОАО «Эра» для возврата утерянной вещи. Ему заявили, что предприятие благодарит его и гарантирует возможность в ближайшее время обеспечить Васильчикова работой на данном предприятии.

Васильчиков, не видя необходимости изменения места работы, от сделанного предложения отказался, но потребовал уплаты вознаграждения в сумме 300 долларов США юрисконсультом, а при отсутствии у него соответствующих средств — самим предприятием или администрацией аэропорта, сделавшей объявление о вознаграждении при возврате утерянной вещи.

При этом Васильчиков заявил, что при невыплате требуемого вознаграждения он считает возможным использовать в своих интересах сведения, составляющие содержание коммерческой тайны.

Возникли ли гражданско-правовые отношения между юрисконсультом и Васильчиковым?

Является ли ОАО «Эра» участником данных правоотношений? Каково правовое положение администрации аэропорта? Правомерны ли требования Васильчикова о выплате денежного вознаграждения?


Задача 4. Жители поселка, расположенного в непосредственной близости от Химико-перерабатывающего завод предъявили в суд требования к руководству предприятия об устранении вредных препятствий их проживания в данной местности. В обоснование своих требований они указали, что нахождение объекта в близости от жилого сектора вызывает многочисленные заболевания жителей, повысилась смертность, рождение нездоровых детей.

Каким законом (законами) будут мотивированы их требования? Что вправе требовать жители? Какие государственные, муниципальные органы могут быть привлечены к участию в деле?


Задача 5. 10 февраля 1996 года инженер Колесов самолетом Москва - Новосибирск вылетел в командировку. 12 февраля по радио в программе "Новости" жена Колесова услышала о катастрофе, которую потерпел самолет, следовавший рейсом Москва - Новосибирск. Она обратилась за сведениями в московский аэропорт, из которого улетел муж, и ей сообщили, что действительно самолет на большой высоте по неизвестным причинам потерял управление, упал и разбился. В соответствии со списками зарегистрированных пассажиров жена Колесова получила сведения, что ее муж, по всей вероятности, погиб.

15 февраля Колесова обратилась в нотариальную контору для получения свидетельства на наследование квартиры, в которой они с мужем проживали, поскольку она была единственной наследницей.

Какое разъяснение должен дать нотариус Колесовой в сложившейся ситуации?


ВАРИАНТ 3


  1. До получения оферты ее адресатом оферент:

  1. вправе отозвать оферту;

  2. не имеет права отзыва оферты;

  3. вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте.


  1. Предварительный договор заключается в форме:

  1. устной, по взаимному согласованию;

  2. письменной, в зависимости от стоимости сделки;

  3. нотариальной, по требованию одной из сторон;

  4. установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то в простой письменной форме.


  1. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение:

  1. о предмете договора;

  2. об условиях, которые названы законом в качестве существенных;

  3. об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;


  1. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, но не позднее чем:

  1. за 5 дней до наступления даты его проведения;

  2. за 3 дня до наступления даты его проведения;

  3. за 12 дней до наступления даты его проведения.


  1. Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не позднее чем:

  1. за 15 дней до наступления даты его проведения;

  2. за 25 дней до наступления даты его проведения;

  3. за 30 дней до наступления даты его проведения;

  4. за 60 дней до наступления даты его проведения.


  1. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме:

  1. только письменной;

  2. только нотариальной;

  3. в той же, в какой был заключен договор;

  4. любой.


  1. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается:

  1. законом;

  2. соглашением сторон;

  3. законом или соглашением сторон.


  1. Договор купли-продажи является:

  1. консенсуальным, односторонним, возмездным;

  2. реальным, взаимным, возмездным;

  3. консенсуальным, взаимным, возмездным.


  1. Существенными условиями договора купли-продажи являются:

  1. наименование товара;

  2. цена;

  3. срок передачи товара;

  4. наименование и количество товара.


  1. Товаром по договору розничной купли-продажи является:

  1. товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли;

  2. товар, используемый для любых нужд;

  3. товар, используемый для извлечения прибыли.


  1. Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться до покупателя:

  1. на всех существующих языках мира;

  2. на любом языке на выбор производителя;

  3. на русском языке.


  1. По договору поставки поставщиком может выступать:

  1. любой гражданин независимо от возраста;

  2. предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие предпринимательскую деятельность;

  3. исключительно коммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность.


  1. По договору контрактации продавец обязуется передать:

  1. электроэнергию;

  2. выращенную сельскохозяйственную продукцию;

  3. драгоценные металлы.


  1. Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

  1. условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления, а также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования;

  2. условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления;

  3. условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования.


  1. По договору купли-продажи недвижимости право собственности переходит с момента:

  1. составления передаточного акта;

  2. государственной регистрации;

  3. с момента нотариального удостоверения договора.


  1. При продаже предприятия в его состав включаются:

  1. имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания);

  2. имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания);

  3. имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования, исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания).


  1. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при использовании арендованного имущества:

  1. всегда являются собственностью арендатора;

  2. всегда являются собственностью арендодателя;

  3. поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано государственное имущество.


  1. При передаче имущества в аренду:

  1. права третьих лиц на это имущество прекращаются;

  2. все третьи лица сохраняют права на такое имущество;

  3. права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества в аренду.


  1. Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности:

  1. согласия собственника такого участка не требует;

  2. требует предварительного согласия собственника данного участка;

  3. только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника земельного участка.


  1. При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, не уведомленные о его передаче:

  1. вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду;

  2. вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о такой передаче;

  3. вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду.


  1. По долгам предприятия, сданного в аренду:

  1. арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора;

  2. ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно;

  3. ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор.


  1. Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества:

  1. независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие улучшения;

  2. только с согласия на то арендодателя;

  3. только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды предприятия.


  1. В соответствии с действующим российским законодательством предметом лизинга могут быть:

  1. любые непотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других природных объектов;

  2. только движимое имущество;

  3. любые объекты без исключения.


  1. Возвратный лизинг представляет собой:

  1. разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель;

  2. разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по договору купли-продажи;

  3. самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одновременно выступает и как лизингодатель.


  1. Договор подряда согласно действующему российскому законодательству:

  1. реальный, взаимный, возмездный;

  2. консенсуальный, взаимный, возмездный;

  3. односторонний, возмездный;

  4. взаимный, возмездный, публичный.


  1. Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по договору подряда, несет:

  1. всегда заказчик;

  2. всегда подрядчик;

  3. подрядчик и заказчик солидарно;

  4. подрядчик, если в договоре не оговорено иное.


  1. В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством работы, если гарантийный срок на результат работы не установлен:

  1. в течение трех месяцев;

  2. в течение шести месяцев;

  3. в течение одного года;

  4. в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы заказчику.


  1. Цена работы в договоре бытового подряда определяется:

  1. подрядчиком;

  2. соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами;

  3. органом местного самоуправления;

  4. в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом.


  1. По договору строительного подряда обязанность по обеспечению строительными материалами лежит:

  1. на заказчике;

  2. на подрядчике;

  3. на субподрядчике;

  4. на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора.


  1. Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, являются:

  1. государственный заказчик и проектировщик;

  2. государственный заказчик и изыскатель;

  3. государственный заказчик и подрядчик;

  4. заказчик и исполнитель.


  1. Юридическая квалификация договора перевозки:

  1. взаимный, возмездный, строго формальный;

  2. публичный, возмездный;

  3. реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, возмездный);

  4. реальный, взаимный.


  1. Расчет составленный в целях распределения убытков по общей аварии называется:

  1. контрибуционная стоимость;

  2. диспаша;

  3. демередж.


  1. В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ и Кодексом внутреннего водного транспорта РФ перевозчик вправе предъявить иск грузовладельцу:

  1. в шестимесячный срок;

  2. в течение 1 года;

  3. в 45-дневный срок.


  1. Договор займа является:

  1. реальным, возмездным/безвозмездным, односторонним;

  2. консенсуальным, безвозмездным, взаимным;

  3. консенсуальным, безвозмездным, односторонним.


  1. Существенными условиями кредитного договора являются:

  1. условия о предмете;

  2. условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг, имущественная ответственность сторон, порядок расторжения договора;

  3. условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг, имущественная ответственность сторон.


  1. Кредитный договор является:

  1. консенсуальным, взаимным, возмездным;

  2. реальным, взаимным, возмездным;

  3. реальным, односторонним, возмездным.


  1. Кредитором по кредитному договору является:

  1. банки и граждане;

  2. кредитная организация;

  3. банк или кредитная организация.


  1. В случае заключения кредитного договора в устной форме он является:

  1. заключенным без права ссылаться на свидетельские показания;

  2. не заключенным;

  3. ничтожным.


  1. Предоставление коммерческого кредита:

  1. связано с исполнением обязательства;

  2. носит независимый характер;

  3. носит независимый характер, если иное не указано в договоре.


  1. Финансовым агентом по договору факторинга могут быть:

  1. предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии;

  2. коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию;

  3. банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие соответствующую лицензию.


  1. Согласие должника по договору факторинга на заключение договора :

  1. необходимо, так как это затрагивает его интересы;

  2. необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и первоначальным кредитором;

  3. необходимо, если должник гражданин.


  1. Договор банковского счета является:

  1. консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным;

  2. реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не установлено в договоре;

  3. консенсуальным, односторонним, возмездным.


  1. Проценты на остаток денежных средств на счете:

  1. начисляются;

  2. не начисляются, если иное не установлено в договоре;

  3. начисляются, если иное не установлено в договоре.


  1. На счет по договору банковского вклада:

  1. денежные средства могут зачисляться только вкладчиком;

  2. денежные средства могут зачисляться вкладчиком и его работодателем;

  3. денежные средства могут зачисляться вкладчиком и третьими лицами.


  1. Заключение договора банковского вклада может удостоверяться:

  1. сберегательной книжкой;

  2. облигациями, выпущенными банком;

  3. сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом.


  1. Банк, принявший платежное поручение обязан:

  1. перечислить денежную сумму банку получателя;

  2. выдать наличные денежные средства предъявителю платежного поручения;

  3. начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении.


  1. Платежное поручение действительно в течение:

  1. 30 дней;

  2. 1 года;

  3. 10 дней;

  4. бессрочно.


  1. Аккредитив является:

  1. в любом случае безотзывным;

  2. безотзывным в случае прямого указание об этом в его тексте;

  3. является в любом случае отзывным.


  1. Чек:

  1. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

  2. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным договором распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

  3. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести переоформление договора банковского счета на имя чекодержателя.


  1. Тратта:

  1. простой вексель;

  2. переводной вексель;

  3. векселедатель.


  1. Индоссамент:

  1. векселедержатель;

  2. плательщик по векселю;

  3. векселедатель;

  4. передаточная надпись.


  1. Аваль представляет собой:

  1. оплату векселя;

  2. вексельное поручительство;

  3. письменный отказ оплачивать вексель;


  1. При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма:

  1. не должна превышать страховой стоимости;

  2. не должна быть менее страховой стоимости;

  3. может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором страхования;

  4. вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – это равнозначные понятия.


  1. Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется:

  1. страховой премией;

  2. страховым тарифом;

  3. страховым взносом;

  4. страховым взносом; все названные варианты неправильны.


  1. Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование, носит название:

  1. страхового случая;

  2. страхового риска;

  3. страхового интереса;

  4. все названные варианты неправильны.


  1. Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками называется:

  1. взаимным страхованием;

  2. дополнительным страхованием;

  3. сострахованием;

  4. перестрахованием.


  1. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, составляет:

  1. 1 год;

  2. 2 года;

  3. 3 года;

  4. 10 лет.


  1. Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного страхования, составляет:

  1. 1 год;

  2. 2 года;

  3. 3 года;

  4. 10 лет.


  1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу:

  1. договор страхования прекращается;

  2. права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество;

  3. права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому перешли права на имущество;

  4. договор страхования по общему правилу прекращается.


  1. При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у страхователя сведения:

  1. о техническом состоянии страхуемого имущества;

  2. о состоянии здоровья страхуемого лица;

  3. носящие в точки зрения страховщика существенный характер;

  4. все названные варианты правильны.


  1. Страхователь вправе отказаться от договора страхования:

  1. в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии;

  2. только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора;

  3. в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;

  4. все названные варианты правильны.


  1. Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, страховщик:

  1. освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;

  2. не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;

  3. по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы;

  4. по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы.


  1. Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о наступлении страхового случая страхователь обязан уведомить страховщика:

  1. незамедлительно;

  2. в разумный срок;

  3. в пределах срока действия договора;

  4. все названные варианты неправильны;


  1. Владелец источника повышенной опасности не несет ответственности за вред, причиненный этим источником:

  1. если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц:

  2. если докажет, что со стороны потерпевшего имела место грубая неосторожность;

  3. если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда.


  1. Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные:

  1. заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки;(ст1109)

  2. имущество, которое передано после истечения срока исковой давности;

  3. имущество, которое передано во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если иное не предусмотрено самим обязательством.


  1. Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в месте покупки и в иных местах, объявленных продавцом:

  1. в течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более длительный срок;

  2. в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более длительный срок;

  3. в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок.


  1. Определите правовую природу договора купли-продажи:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. в пользу третьего лица.


  1. По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество:

  1. в собственность;

  2. в пользование;

  3. во временное владение;

  4. во временное владение и пользование;

  5. для доставки в пункт назначения.

  1. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-продажи переходит на покупателя с момента:

  1. исполнения покупателем обязанности по оплате товара;

  2. перехода к покупателю права собственности на товар;

  3. исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю;

  4. заключения договора купли-продажи;

  5. использования товара покупателем.


  1. В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать от продавца:

  1. расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы;

  2. соразмерного уменьшения покупной цены;

  3. безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

  4. замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору;

  5. совершения одного из перечисленных действий по выбору покупателя.


  1. По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для:

  1. государственных нужд;

  2. использования в предпринимательской деятельности;

  3. последующей продажи;

  4. личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

  5. использования в иных целях, не связанных с личным, домашним, семейным и иным подобным использованием.


  1. Предложение о заключении договора розничной купли-продажи, содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к неопределенному кругу лиц, признается:

  1. коносаментом;

  2. индоссаментом;

  3. публичной офертой;

  4. цессией;

  5. дисконтом.


  1. Непродовольственный товар надлежащего качества в месте его покупки покупатель вправе обменять с момента передачи ему товара в течение:

  1. четырнадцати дней;

  2. тридцати дней;

  3. шести месяцев;

  4. одного года;

  5. ни один из перечисленных вариантов.

  1. Укажите непродовольственные товары надлежащего качества, не подлежащие обмену:

  1. посуда;

  2. чулочно-носочные изделия;

  3. косметика;

  4. перчаточно-рукавичные изделия;

  5. все указанные варианты.


  1. Договор купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента:

  1. подписания договора сторонами;

  2. передачи покупателю имущества, предусмотренного договором;

  3. оплаты стоимости передаваемого имущества;

  4. нотариального удостоверения договора;

  5. государственной регистрации перехода права собственности.


  1. Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника такого помещения, требуется:

  1. согласие самих несовершеннолетних членов семьи;

  2. согласие органа опеки и попечительства;

  3. согласие органов, регистрирующих переход права собственности;

  4. согласие нотариуса;

  5. не требуется чьего-либо согласия.


  1. Товары, на которые не установлены гарантийные сроки, в случае обнаружения в них недостатков могут быть возвращены покупателем продавцу в течение:

  1. 7 дней;

  2. 10 дней;

  3. 14 дней, не считая дня покупки;

  4. 14 дней, считая день покупки;

  5. 30 дней.


  1. Перечень групп (видов) товаров и соотношение по отдельным признакам внутри группы (вида) является в договоре купли-продажи:

  1. комплектностью;

  2. ассортиментом;

  3. спецификацией;

  4. каталогом;

  5. прайсом.


  1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента:

  1. подписания сторонами договора;

  2. подписания сторонами передаточного акта;

  3. регистрации договора;

  4. государственной регистрации указанного права;

  5. оплаты стоимости предприятия.


  1. По договору продажи предприятия, как правило, не подлежат передаче покупателю:

  1. долги предприятия;

  2. право на фирменное наименование;

  3. право на товарный знак, знак обслуживания;

  4. материальные и нематериальные активы предприятия;

  5. права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующим видом деятельности.


  1. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на основе:

  1. инвентаризации предприятия;

  2. аудиторской проверки предприятия;

  3. передаточного акта;

  4. размера уставного фонда предприятия;

  5. имущественного комплекса предприятия.


  1. Цена в договоре мены определяется:

  1. в денежном выражении;

  2. исходя из соотношения обмениваемых товаров;

  3. в размере расходов на передачу и принятие товаров;

  4. в стоимостном выражении;

  5. соглашением сторон.

  1. Договор поставки характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. Договор, по которому продавец обязуется передать производимые или закупаемые им товары покупателю в собственность для использования в предпринимательской деятельности, называется договором:

  1. подряда;

  2. лизинга;

  3. поручения;

  4. поставки;

  5. контрактации.

  1. Договор поставки заключается в:

  1. простой письменной форме;

  2. письменной нотариальной форме;

  3. устной форме;

  4. как в устной, так и в письменной форме;

  5. письменной форме и подлежит государственной регистрации.

  1. Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна принять меры по их согласованию со дня получения этого предложения в течение:

  1. семи дней;

  2. четырнадцати дней;

  3. тридцати дней;

  4. пятидесяти дней;

  5. двух месяцев.

  1. Правовым результатом исполнения обязанностей по договору поставки является переход от поставщика к покупателю:

  1. права пользования приобретенным имуществом;

  2. права владения приобретенным имуществом;

  3. права владения и пользования приобретенным имуществом;

  4. права собственности на приобретенное имущество;

  5. иного вещного права.

  1. Совокупность отдельных предметов, которые не могут быть использованы один без другого, установленная совокупность изделий и запасных частей или инструментов к ним в договоре поставки именуется:

  1. ассортиментом;

  2. комплектностью;

  3. набором предметов, подлежащих поставке;

  4. спецификацией;

  5. перечнем товаров, подлежащих поставке.


  1. При обнаружении недостатков в поставленных товарах, на которые установлены гарантийные сроки, покупатель вправе потребовать от поставщика:

  1. безвозмездного устранения недостатков товара;

  2. перезаключения договора;

  3. поставки товара в двойном размере;

  4. возмещения убытков в двойном размере;

  5. досрочного исполнения договора.

  1. Если товар по договору поставки поставлен некомплектно, покупатель вправе потребовать от поставщика:

  1. соразмерного уменьшения покупной цены;

  2. устранения недостатков товара в разумный срок;

  3. возмещения убытков в размере, установленном соглашением сторон;

  4. незамедлительного расторжения договора;

  5. изменения ассортимента подлежащих поставке товаров.


  1. В случае поставки покупателю, наряду с товаром, ассортимент которого соответствует договору, товара с нарушением условий об ассортименте покупатель вправе по своему выбору:

  1. принять товар, соответствующий условиям договора об ассортименте, и отказаться от остального товара;

  2. отказаться от всего переданного товара (но принять на ответственное хранение);

  3. потребовать заменить товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном договором;

  4. принять весь переданный товар;

  5. все указанные варианты.


  1. Днем исполнения обязательства по договору поставки при сдаче товара на складе получателя или поставщика считается:

  1. дата приемно-сдаточного акта;

  2. день передачи товара получателю;

  3. день выборки товара получателем;

  4. дата, установленная соглашением сторон;

  5. дата товарно-транспортной накладной.


  1. Односторонний отказ поставщика от исполнения договора поставки:

  1. не допускается;

  2. допускается в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

  3. допускается в случае однократной невыборки товаров;

  4. допускается в случае однократного нарушения сроков приемки товаров покупателем;

  5. допускается в случаях, указанных в пунктах «С» и «D».


  1. Односторонний отказ покупателя от исполнения договора поставки:

  1. допускается в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

  2. допускается в случае однократного нарушения сроков договора поставки;

  3. допускается в случае недопоставки товаров;

  4. не допускается;

  5. допускается в случаях, указанных в пунктах «B» и «C».


  1. Оплата товара по договору поставки для государственных нужд осуществляется:

  1. покупателем;

  2. в обязательном порядке государственным заказчиком;

  3. государственным заказчиком, а покупатель признается поручителем по этому обязательству государственного заказчика;

  4. покупателем, а государственный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя;

  5. как покупателем, так и государственным заказчиком.


  1. Если поставщик при выполнении государственного контракта понес убытки, то они подлежат возмещению государственным заказчиком в срок не позднее:

  1. семи дней;

  2. четырнадцати дней;

  3. тридцати дней;

  4. шестидесяти дней;

  5. шести месяцев.


  1. Сторона, получившая государственный контракт с протоколом разногласий, должна рассмотреть их и принять меры по их согласованию с другой стороной в течение:

  1. семи дней;

  2. десяти дней;

  3. двадцати дней;

  4. тридцати дней;

  5. двух месяцев.


  1. Укажите признаки, отличающие договор поставки для государственных нужд от договора поставки, если они имеются:

  1. особенности субъектного состава;

  2. порядок заключения (сочетание свободного волеизъявления сторон и элементов обязательности, наличие конкурсных начал);

  3. особые цели использования товаров;

  4. все, указанные в пунктах «A» – «C»;

  5. ни один из указанных признаков.


  1. Определите правовую природу договора контрактации:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. Предметом контрактации может быть:

  1. сельскохозяйственная техника;

  2. минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур;

  3. семена сортов растений, племенной материал пород животных;

  4. сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем;

  5. все указанные варианты.


  1. Заготовителями по договору контрактации не могут быть:

  1. государственные предприятия;

  2. кооперативные предприятия;

  3. промышленные предприятия;

  4. торгующие организации;

  5. граждане.


  1. Определите форму договора контрактации:

  1. устная;

  2. простая письменная;

  3. нотариальная;

  4. может быть как устной, так и письменной;

  5. все предложенные варианты.


  1. Производителями сельскохозяйственной продукции по договору контрактации не могут быть:

  1. сельскохозяйственные организации;

  2. агропромышленные объединения;

  3. учебно-опытные хозяйства;

  4. сбытоснабженческая организация;

  5. фермерские хозяйства.


  1. Исполнение договора контрактации может осуществляться:

  1. только по месту нахождения производителя;

  2. только по месту нахождения заготовителя;

  3. как по месту нахождения производителя, так и в месте нахождения заготовителя;

  4. в ином, указанном сторонами месте;

  5. все, указанное в пунктах «C» и «D».


  1. Вправе ли заготовитель отказаться от принятия частичного исполнения по договору контрактации?

  1. не вправе, если иное не предусмотрено условиями договора контрактации;

  2. вправе, если заготовитель утратил к ней интерес;

  3. вправе, если производитель согласился продать сельскохозяйственную продукцию на рынке;

  4. вправе, если производство не справляется с ее переработкой;

  5. вправе, если производитель нашел другого контрактанта.

Задача 1. В автомобильной катастрофе погиб Петров. Его мать, жившая в другом городе, приезжала на похороны сына и уплатила его долг, связанный с покупкой автомашины. Затем она вернулась к себе домой.

Через полтора года после смерти сына мать обратилась к жене Петрова с предложением о разделе наследства. В письме к жене сына мать сообщила, что кроме нее в разделе наследства должна участвовать 10-летняя Елена, которую Петров признавал при жизни своей дочерью и ежемесячно присылал деньги на ее содержание.

Жена Петрова сослалась на то, что мать Петрова пропустила срок на принятие наследства и поэтому не может получить ничего из его имущества. Что же касается Елены, то, хотя ее мать и подала в срок заявление о признании Елены наследницей умершего, она родилась от внебрачной связи, и Петров не записан в свидетельстве о рождении Елены ее отцом.

Мать Петрова обратилась в юридическую консультацию с вопросом, могут ли она и Елена, которую она считает своей внучкой, рассчитывать на получение наследства, и какие действия для этого ей следует предпринять.


Задача 2. Директор магазина Аникин выдал райторгу расписку, в которой взял на себя обязательства возместить растрату, если рекомендованная им на работу в качестве заведующей секцией Дубова совершит ее. Райторг, имея такое поручительство, принял Дубову на работу.

Через 4 месяца ревизия вскрыла в секции, возглавляемой Дубовой, недостачу на сумму 50 000 рублей. Дубова после ревизии скрылась. Райторг предъявил в Аникину как поручителю гражданский иск. Аникин иск не признал, заявив, что райторг должен обратить взыскание на имущество Дубовой, которое она не успела вывезти.

Решите спор.


Задача 3. Березовский предложил своему знакомому Аронову приобрести у него картину известного мастера. Аронов на следующий день направил по факсу ответ, в котором содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены покупки.

Через пять дней Березовский сообщил Аронову, что готов продать ему картину по цене на 25 % выше, нежели цена, предложенная Ароновым. Аронов не согласился с этим, отметив, что, по его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом.

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае можно рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор?


Задача 4. При катании на каруселях в парке отдыха малолетняя Ледянкина получила телесные повреждения в виде перелома обеих ног, отнесенного экспертами к разряду тяжких телесных повреждений. Ее родители предъявили иск к руководству парка о возмещении вреда, причиненного здоровью, о компенсации морального вреда, о возмещении будущих расходов, в том числе связанных с санаторно-курортным лечением.

Руководство парка возражая против заявленных требований указало, что карусель не принадлежит парку, контролер, осуществлявший посадку детей не состоит в трудовых отношениях с парком.

Кто должен нести ответственность за вред причиненный девочке?

В каком объеме может быть взыскан ущерб?


Задача 5. Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой на пошив 1000 простыней размером 150см х 220см из материала подрядчика и оплатила стоимость работы. Фабрика пошила простыни размером 140см х 210см, а деньги, полученные от экономии, выдала своим работникам в качестве премии. Больница потребовала от фабрики возмещения разницы в цене работы или пошива для нее полномерных простыней, как это указано в договоре подряда.

Подлежит ли удовлетворению требование больницы?

На какое требование больницы может согласиться швейная фабрика?


ВАРИАНТ 4


  1. Вправе ли заготовитель отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора контрактации и передаваемой заготовителю в обусловленный срок?

  1. вправе, если производитель согласился продать сельскохозяйственную продукцию на рынке;

  2. вправе, если заготовитель утратил к ней интерес;

  3. вправе, если производство не справляется с ее переработкой;

  4. вправе, если производитель нашел другого контрактанта;

  5. не вправе.


  1. Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства:

  1. ответственности не несет;

  2. несет ответственность при наличии его вины;

  3. несет ответственность независимо от вины;

  4. несет ответственность только в случаях, предусмотренных договором контрактации;

  5. несет ответственность только в случаях, предусмотренных законодательством.

  1. Если вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, производитель сельскохозяйственной продукции не может произвести и передать заготовителю сельскохозяйственную продукцию он обязан:

  1. пролонгировать договор и выполнить обязательства в будущем;

  2. возвратить полученный аванс;

  3. возвратить полученный аванс в двойном размере;

  4. принять меры к исполнению договора независимо от обстоятельств;

  5. исполнить договор частями.


  1. Договор энергоснабжения является договором:

  1. публичным;

  2. учредительным;

  3. организационным;

  4. техническим;

  5. условным.


  1. Если абонентом по договору энергоснабжения является гражданин, использующий энергию в бытовых целях, договор считается заключенным с момента:

  1. подписания договора энергоснабжения;

  2. регистрации договора;

  3. первого фактического подключения абонента к присоединенной сети;

  4. первой оплаты используемой энергии;

  5. первого фактического потребления энергии.


  1. Договор энергоснабжения характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.

  1. Если абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе:

  1. расторгнуть договор в одностороннем порядке за неоднократное нарушение сроков оплаты, за исключением случаев, установленных законодательством;

  2. потребовать оплаты потребленной энергии по двойному тарифу;

  3. расторгнуть договор в одностороннем порядке за однократное нарушение сроков оплаты;

  4. расторгнуть договор с согласия органа государственного энергетического надзора;

  5. установить для абонента иной режим потребления энергии.

  1. При необходимости принятия неотложных мер по прекращению или ликвидации аварии в системе энергоснабжающей организации допускается:

  1. перерыв в подаче энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения, но при условии немедленного уведомления об этом абонента;

  2. прекращение подачи энергии с обязательным предупреждением об этом абонента;

  3. ограничение подачи с обязательным согласованием с абонентом сроков отключения;

  4. расторжение договора;

  5. перерыв в подаче энергии без согласования с абонентом, без соответствующего его предупреждения и без возмещения причиненных этим убытков.


  1. В целях обеспечения надежной и экономичной подачи энергии абонент обязан:

  1. заботиться о состоянии принимающих энергию установок;

  2. заботиться об обслуживании и ремонте принимающих энергию установок;

  3. соблюдать установленный режим потребления энергии;

  4. немедленно сообщать о возникших в системе неисправностях в работе приборов;

  5. все предложенные варианты.


  1. Договор дарения, по которому даритель обязуется безвозмездно передать одаряемому вещь в собственность, является:

  1. реальным договором;

  2. условным договором;

  3. консенсуальным договором;

  4. каузальным договором;

  5. фидуциарным договором.

  1. Договор дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает другой стороне вещь в собственность, является:

  1. консенсуальным договором;

  2. реальным договором;

  3. организационным договором;

  4. учредительным договором;

  5. абстрактным договором.


  1. Предметом договора дарения может быть:

  1. имущественное право к себе или третьему лицу;

  2. имущественное требование к себе или третьему лицу;

  3. вещь;

  4. освобождение от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом;

  5. все указанные варианты.


  1. Вправе ли одаряемый отказаться от дара?

  1. вправе в любое время до передачи ему дара;

  2. не вправе, поскольку договор дарения всегда является реальным договором;

  3. вправе, если это предусмотрено договором дарения;

  4. вправе, если предметом договора является недвижимое имущество;

  5. вправе, если предметом договора является имущественное требование к себе или третьему лицу.


  1. Договор, содержащий обещание подарить все свое имущество или его часть без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности признается:

  1. оспоримым;

  2. условным;

  3. ничтожным;

  4. абстрактным;

  5. притворным.


  1. Не допускается дарение от имени несовершеннолетних и недееспособных подарков, стоимость которых превышает установленный размер базовой величины:

  1. в пять раз;

  2. в семь раз;

  3. в десять раз;

  4. в двадцать раз;

  5. в пятьдесят раз.


  1. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию:

  1. не менее половины собственников;

  2. не более половины собственников;

  3. не менее двух третей собственников;

  4. не более двух третей собственников;

  5. всех собственников.

  1. Можно ли в договоре дарения предусмотреть право дарителя отменить дарение в случае, если он переживает одаряемого?

  1. можно;

  2. нельзя;

  3. возможно при условии, что это оговорено в договоре;

  4. нельзя, если наследники одаряемого против этого;

  5. можно, если наследники одаряемого дали согласие на это.


  1. Переходят ли права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар в будущем, к его наследникам:

  1. не переходят, если иное не предусмотрено договором дарения;

  2. не переходят ни при каких условиях;

  3. переходят лишь в случае, если одаряемый указал на это в своем завещании;

  4. переходят в случае тяжелого имущественного положения наследников одаряемого;

  5. переходят без каких-либо оговорок.


  1. В случае отмены дарения одаряемый:

  1. обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения;

  2. обязан возвратить вещь, определенную родовыми признаками, если подаренная вещь утрачена;

  3. обязан возместить действительную стоимость подаренной вещи, если возвратить ее в натуре не представляется возможным;

  4. обязан возвратить подаренную вещь в натуре и все доходы, полученные от ее использования;

  5. не несет никаких обязательств.

  1. Договор дарения, содержащий обещание дарения в будущем, должен быть заключен в:

  1. устной форме;

  2. нотариальной форме;

  3. как устной, так и письменной;

  4. форме, определенной соглашением сторон договора;

  5. письменной форме, а в случае дарения недвижимости договор подлежит государственной регистрации.


  1. Переходят ли обязанности дарителя, обещавшего дарение, к его наследникам?

  1. переходят, если иное не указано в договоре;

  2. переходят, если об этом указано в завещании;

  3. не переходят ни при каких обстоятельствах;

  4. не переходят лишь в случае тяжелого имущественного положения наследников дарителя;

  5. переходят без каких-либо оговорок.


  1. Главным квалифицирующим признаком договора дарения является:

  1. консенсуальность;

  2. реальность;

  3. публичность;

  4. безвозмездность;

  5. бесповоротность.

  1. В случае заключения договора дарения в письменной форме вправе ли даритель требовать от одаряемого возмещения убытков, причиненных отказом принять дар?

  1. вправе;

  2. не вправе;

  3. вправе, но только возмещения реального ущерба;

  4. вправе, если это предусмотрено соглашением сторон;

  5. не вправе, если иное не установлено законодательством.


  1. Пожертвование определяется как дарение вещи или права:

  1. в личных целях жертвователя;

  2. в личных целях стороны, принимающей пожертвования;

  3. в общеполезных целях;

  4. без определенных целей;

  5. без указания стороны, принимающей пожертвование.


  1. Пожертвования не могут делаться:

  1. гражданам;

  2. лечебным, воспитательным учреждениям;

  3. коммерческим организациям;

  4. общественным организациям;


  1. По договору ренты имущество передается:

  1. во временное владение;

  2. во временное пользование;

  3. во временное владение и пользование;

  4. в собственность;

  5. на временное хранение.


  1. Определите правовую природу договора ренты:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, совершается в:

  1. устной форме;

  2. простой письменной форме;

  3. нотариальной форме;

  4. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  5. нотариальной форме с последующей государственной регистрацией.


  1. Договор ренты движимого имущества заключается в:

  1. нотариальной форме;

  2. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  3. устной форме;

  4. простой письменной форме;

  5. нотариальной форме с последующей государственной регистрацией.


  1. В случае отчуждения плательщиком ренты недвижимого имущества, переданного ему под выплату ренты:

  1. обязательства плательщика переходят на приобретателя имущества;

  2. обязательства плательщика не переходят на приобретателя имущества;

  3. договор ренты расторгается по требованию получателя ренты;

  4. договор ренты расторгается по требованию приобретателя имущества;

  5. договор признается ничтожным.


  1. При передаче под выплату ренты недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательств плательщика ренты:

  1. вправе потребовать заключения договора поручительства;

  2. вправе потребовать предоставления гарантии;

  3. приобретает право залога на это имущество;

  4. получает задаток в счет причитающихся рентных платежей;

  5. вправе потребовать страхования риска ответственности плательщика ренты.


  1. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица, в случае нарушения договора ренты несет с ним:

  1. солидарную ответственность;

  2. ответственность по правилам суброгации;

  3. долевую;

  4. самостоятельную ответственность;

  5. субсидиарную ответственность.


  1. На стороне получателя ренты по договору постоянной ренты могут выступать:

  1. граждане и некоммерческие организации;

  2. только граждане;

  3. граждане и коммерческие организации;

  4. коммерческие организации;

  5. любые субъекты гражданского права.


  1. Плательщик ренты при случайной гибели или случайном повреждении имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, от обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором:

  1. освобождается полностью;

  2. освобождается частично;

  3. не освобождается, но сроки выплаты ренты сокращаются;

  4. не освобождается, но размеры рентных платежей уменьшаются;

  5. не освобождается и продолжает выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором.


  1. Под предоставление пожизненного содержания с иждивением может передаваться:

  1. любое движимое и недвижимое имущество;

  2. только движимое имущество;

  3. только недвижимое имущество;

  4. только имущество, стоимость которого превышает 100 базовых величин;

  5. только имущество, стоимость которого не превышает 100 базовых величин.


  1. Договор аренды – это договор о:

  1. безвозмездной передаче имущества во временное владение и пользование;

  2. безвозмездной передаче имущества во временное владение;

  3. безвозмездной передаче имущества в собственность;

  4. возмездной передаче имущества в собственность;

  5. возмездной передаче имущества во временное владение и пользование или временное пользование.


  1. Договор аренды характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. В аренду не могут быть переданы:

  1. деньги;

  2. здания, сооружения;

  3. оборудование;

  4. транспортные средства;

  5. земельные участки и иные обособленные природные объекты.


  1. В какой форме должен быть заключен договор аренды движимого имущества на срок более одного года?

  1. письменной форме;

  2. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  3. устной форме;

  4. нотариальной форме;

  5. нотариальной форме с последующей государственной регистрацией.

  1. Договор аренды, заключенный сторонами хотя бы одна из которых является юридическим лицом, заключается в:

  1. устной форме;

  2. письменной форме;

  3. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  4. нотариальной форме;

  5. любой форме по соглашению сторон.

  1. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора:

  1. мены;

  2. кредита;

  3. поручения;

  4. дарения;

  5. купли-продажи.

  1. Предметом договора аренды являются:

  1. вещи, определенные родовыми признаками;

  2. вещи индивидуально-определенные и непотребляемые;

  3. вещи индивидуально-определенные и потребляемые;

  4. вещи, ограниченные в гражданском обороте;

  5. выполнение определенной работы, оказание определенной услуги.

  1. Если срок аренды в договоре не определен, он считается заключенным на:

  1. один год;

  2. три года;

  3. пять лет;

  4. десять лет;

  5. неопределенный срок.


  1. При аренде движимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от договора, если срок договора арендные определен, предупредив другую сторону за:

  1. один месяц;

  2. два месяца;

  3. три месяца;

  4. шесть месяцев;

  5. один год.

  1. При аренде недвижимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от договора, если срок договора арендные определен, предупредив другую сторону за:

  1. один месяц;

  2. два месяца;

  3. три месяца;

  4. шесть месяцев;

  5. один год.


  1. Является ли переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу основанием для изменения или расторжения договора:

  1. является;

  2. не является;

  3. не является в случае согласия нового собственника на продолжение арендных отношений;

  4. является в случае несогласия нового собственника на продолжение арендных отношений;

  5. является в случае несогласия арендатора на продолжение арендных отношений с новым собственником.

  1. Имущество, предоставленное по договору проката, используется для:

  1. сдачи его в субаренду третьему лицу;

  2. потребительских целей;

  3. предпринимательских целей;

  4. потребительских и предпринимательских целей;

  5. любых целей.


  1. Договор проката всегда заключается в:

  1. устной форме;

  2. письменной форме;

  3. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  4. нотариальной форме;

  5. любой форме по соглашению сторон.


  1. Максимальный срок действия договора проката составляет:

  1. один месяц;

  2. три месяца;

  3. шесть месяцев;

  4. один год;

  5. три года.


  1. По договору проката имущество предоставляется во временное:

  1. владение;

  2. пользование;

  3. владение и пользование;

  4. пользование и распоряжение;

  5. владение, пользование и распоряжение.


  1. Договор проката является договором:

  1. реальным договором;

  2. условным договором;

  3. консенсуальным договором;

  4. каузальным договором;

  5. фидуциарным договором.


  1. Договор проката является договором:

  1. учредительным;

  2. организационным;

  3. публичным;

  4. условным;

  5. в пользу третьего лица.


  1. Арендная плата по договору проката может вноситься в виде:

  1. определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или одновременно;

  2. установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;

  3. предоставления арендатором определенных услуг;

  4. передачи арендатором обусловленной договором вещи в собственность или аренду;

  5. возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.


  1. Имущество, предоставленное по договору лизинга, используется для:

  1. сдачи его в субаренду третьему лицу;

  2. потребительских целей;

  3. предпринимательских целей;

  4. потребительских и предпринимательских целей;

  5. любых целей.


  1. Предметом договора лизинга могут быть:

  1. любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательских целей, кроме земельных участков и других природных объектов;

  2. любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательских целей, включая земельные участки и другие природные объекты;

  3. любые непотребляемые вещи, кроме недвижимого имущества;

  4. вещи, определенные родовыми признаками;

  5. земельные участки и другие природные объекты.


  1. Собственником объекта лизинга в течение всего срока действия договора лизинга является:

  1. лизингодатель;

  2. лизингополучатель;

  3. производитель объекта лизинга;

  4. поставщик объекта лизинга;

  5. объект лизинга находится в совместной собственности лизингодателя и лизингополучателя.


  1. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества по договору лизинга:

  1. несет лизингодатель, если иное не предусмотрено договором лизинга;

  2. переходит к лизингополучателю в момент передачи ему арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором лизинга;

  3. несет поставщик имущества, если иное не предусмотрено договором лизинга;

  4. распределяется между участниками договора лизинга;

  5. определяется общими положениями о договоре аренды.


  1. Правоустанавливающим документом на жилое помещение является:

  1. передаточный акт;

  2. договор купли-продажи;

  3. свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;

  4. нотариальная запись;

  5. протокол согласования.


  1. Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, обеспеченность которых общей площадью жилого помещения на одного члена семьи составляет менее:

  1. 6 квадратных метров;

  2. 8 квадратных метров;

  3. 12 квадратных метров;

  4. 15 квадратных метров;

  5. 20 квадратных метров.


  1. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется предоставить нанимателю жилое помещение:

  1. пользование;

  2. владение и пользование;

  3. владение и распоряжение;

  4. пользование и распоряжение;

  5. владение, пользование и распоряжение.


  1. Государственный жилищный фонд включает в себя часть жилищного фонда, находящуюся:

  1. в собственности граждан;

  2. в собственности юридических лиц негосударственной формы собственности;

  3. в собственности граждан и юридических лиц негосударственной формы собственности;

  4. в коммунальной собственности;

  5. в республиканской и коммунальной собственности.


  1. Частный жилищный фонд включает в себя часть жилищного фонда, находящуюся:

  1. в республиканской собственности;

  2. в коммунальной собственности;

  3. в республиканской и коммунальной собственности;

  4. в собственности юридических лиц негосударственной формы собственности;

  5. в собственности граждан и юридических лиц негосударственной формы собственности.


  1. Наниматель жилого помещения вправе в любое время с согласия проживающих с ним совершеннолетних членов семьи расторгнуть договор найма жилого помещения, предупредив письменно наймодателя:

  1. за один месяц;

  2. два месяца;

  3. три месяца;

  4. шесть месяцев;

  5. за один год.


  1. Договор найма жилого помещения является договором:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. Договор найма жилого помещения заключается в:

  1. устной форме;

  2. письменной форме;

  3. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  4. нотариальной форме;

  5. любой форме по соглашению сторон.


  1. Граждане не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, если они ухудшили свои жилищные условия путем вселения в жилое помещение других граждан за исключением:

  1. трудоспособных родителей;

  2. совершеннолетних детей;

  3. несовершеннолетних детей;

  4. других родственников;

  5. фактического супруга.


  1. Граждане, ухудшившие свои жилищные условия путем разрушения, порчи, обмена, раздела жилого помещения, не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий с момента совершения таких действий в течение:

  1. одного года;

  2. трех лет;

  3. пяти лет;

  4. семи лет;

  5. десяти лет.

  1. Решение о принятии гражданина на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий рассматривается со дня подачи им всех необходимых документов в течение:

  1. десяти дней;

  2. четырнадцати дней;

  3. одного месяца;

  4. двух месяцев;

  5. трех месяцев.

  1. Решение о принятии гражданина на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий сообщается гражданину:

  1. в трехдневный срок в устной форме;

  2. в трехдневный срок в письменной форме;

  3. в пятидневный срок в устной форме;

  4. в пятидневный срок в письменной форме;

  5. в десятидневный срок в письменной форме.

  1. Решение об обмене жилого помещения при междугороднем обмене действительно в течение:

  1. одного месяца;

  2. двух месяцев;

  3. трех месяцев;

  4. шести месяцев;

  5. одного года.


  1. Решение об обмене жилого помещения в пределах одного населенного пункта действительно в течение:

  1. четырнадцати дней;

  2. одного месяца;

  3. двух месяцев;

  4. трех месяцев;

  5. шести месяцев.


  1. Выселение из занимаемого жилого помещения в доме государственного жилищного фонда производится:

  1. в судебном порядке;

  2. в административном порядке с санкции прокурора;

  3. в судебном порядке и в административном порядке с санкции прокурора;

  4. по решению местного исполнительного и распорядительного органа;

  5. в обязательном порядке.

  1. Размер предоставления жилой площади в общежитии на одного человека должен составлять не менее:

  1. пятнадцати метров;

  2. двенадцати метров;

  3. десяти метров;

  4. восьми метров;

  5. шести метров.

  1. Договор подряда характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.

  1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предмета подряда до передачи результата работы несет:

  1. подрядчик;

  2. заказчик;

  3. заказчик и подрядчик солидарно;

  4. заказчик и подрядчик субсидиарно;

  5. сторона, определенная договором подряда при его заключении.

  1. При просрочке передачи или приемки результата работы риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы несет:

  1. подрядчик и заказчик солидарно;

  2. подрядчик и заказчик субсидиарно;

  3. подрядчик;

  4. заказчик;

  5. сторона, допустившая просрочку.


  1. Иск по поводу ненадлежащего качества работ, выполненных по договору подряда, может быть предъявлен со дня принятия работы в течение:

  1. трех месяцев;

  2. одного месяца;

  3. шести месяцев;

  4. одного года;

  5. трех лет.


  1. Субподрядчик в договоре подряда – это:

  1. подрядчик, привлекший для выполнения отдельных своих обязательств других лиц по договору субподряда;

  2. лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных работ и заключившее с генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение этих видов работ;

  3. лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующих видов строительных работ и заключившее договор подряда с заказчиком;

  4. лицо, привлекающее подрядчика для реализации инвестиционного проекта путем заключения договора подряда;

  5. лицо, изъявившее желание участвовать в выполнении работ по договору подряда.


  1. Генеральный подрядчик в договоре подряда – это:

  1. подрядчик, привлекший для выполнения отдельных своих обязательств других лиц по договору субподряда;

  2. лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных работ и заключившее с генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение этих видов работ;

  3. лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующих видов строительных работ и заключившее договор подряда с заказчиком;

  4. лицо, привлекающее подрядчика для реализации инвестиционного проекта путем заключения договора подряда;

  5. лицо, изъявившее желание участвовать в выполнении работ по договору подряда.


  1. Какие сроки выполнения работы являются существенными условиями для договора подряда?

  1. начальный;

  2. конечный;

  3. промежуточные;

  4. начальный и конечный;

  5. начальный, конечный и промежуточные.

  1. Если на стороне подрядчика выступают два лица или более, при неделимости предмета обязательства по договору подряда они признаются по отношению к заказчику:

  1. солидарными должниками и солидарными кредиторами;

  2. долевыми должниками и долевыми кредиторами;

  3. субсидиарными должниками и субсидиарными кредиторами;

  4. субсидиарными должниками и солидарными кредиторами;

  5. солидарными должниками и субсидиарными кредиторами.


  1. Предметом договора подряда является:

  1. трудовая деятельность подрядчика;

  2. выполнение определенной работы с получением конкретного материального результата;

  3. научные исследования;

  4. производство сельскохозяйственной продукции;

  5. действия доверителя от имени и в интересах поверенного.


  1. По договору бытового подряда подрядчик обязуется:

  1. оказать услуги по обучению;

  2. разработать проектно-сметную документацию;

  3. выполнить изыскательские работы;

  4. построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы;

  5. выполнить определенную работу, предназначенную для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика.


  1. Договор бытового подряда является:

  1. договором в пользу третьего лица;

  2. условным договором;

  3. абстрактным договором;

  4. публичным договором;

  5. учредительным договором.


  1. Договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме с момента:

  1. оплаты товара заказчиком;

  2. выдачи подрядчиком заказчику квитанции или другого документа, подтверждающего заключение договора;

  3. передачи результата работы подрядчиком заказчику;

  4. принятия заказчиком выполненной работы;

  5. принятия подрядчиком работы к исполнению.


  1. Договор строительного подряда:

  1. двусторонний (взаимный), консенсуальный, возмездный;

  2. реальный, односторонний, возмездный;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.

  1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, несет:

  1. заказчик;

  2. подрядчик – до приемки результата работы заказчиком;

  3. подрядчик и заказчик солидарно;

  4. подрядчик и заказчик субсидиарно;

  5. подрядчик и заказчик в долевом соотношении.


  1. Договор строительного подряда заключается в:

  1. нотариальной форме;

  2. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  3. устной форме;

  4. простой письменной форме;

  5. нотариальной форме с последующей государственной регистрацией.


  1. Существенными условиями договора строительного подряда являются:

  1. предмет, срок и цена;

  2. предмет;

  3. предмет и срок;

  4. срок;

  5. предмет и цена.

  1. Перевозка груза, пассажира и багажа осуществляется по:

  1. договору возмездного оказания услуг;

  2. договору аренды транспортного средства без экипажа;

  3. договору аренды транспортного средства с экипажем;

  4. договору подряда;

  5. договору перевозки.


  1. Является ли грузополучатель стороной договора перевозки груза:

  1. является, если это обусловлено договором;

  2. является, если грузополучателем является сам грузоотправитель;

  3. является, если об этом указано в сопровождающих груз документах;

  4. является, если это предусмотрено законодательством;

  5. не является.


  1. Договор перевозки груза характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. Договор перевозки пассажира характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.

  1. Грузоперевозчиком по договору перевозки груза может быть:

  1. гражданин;

  2. любая коммерческая организация;

  3. любое юридическое лицо;

  4. коммерческая организация, действующая по закону или на основании лицензии;

  5. любой субъект гражданского права.


  1. Договор перевозки багажа характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. Предметом договора перевозки является:

  1. оказание транспортных услуг;

  2. возмездное оказание услуг;

  3. хранение груза;

  4. выполнение подрядных работ;

  5. транспортное средство.


  1. Провозная плата по договору перевозки транспортом общего пользования определяется:

  1. на основании тарифов, утверждаемых законодательством;

  2. перевозчиком;

  3. пассажиром;

  4. соглашением сторон;

  5. условиями договора.

  1. Договор перевозки транспортом общего пользования является:

  1. учредительным;

  2. организационным;

  3. публичным;

  4. условным;

  5. каузальным.


  1. В какой форме заключается договор перевозки?

  1. нотариальной форме;

  2. письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  3. устной форме;

  4. простой письменной форме;

  5. в любой форме.


  1. Договор перевозки груза считается заключенным:

  1. с момента передачи груза перевозчику с необходимыми транспортными документами;

  2. с момента установления провозной платы;

  3. с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора;

  4. с момента подписания договора;

  5. с момента подписания передаточного акта.


  1. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается:

  1. в тридцать дней;

  2. в три месяца;

  3. в шесть месяцев;

  4. в один год;

  5. в три года.


  1. Перевозчик по договору перевозки груза обязан ответить на претензию грузополучателя в течение:

  1. трех дней;

  2. десяти дней;

  3. тридцати дней;

  4. трех месяцев;

  5. шести месяцев.


  1. В случае утраты или недостачи груза ущерб возмещается перевозчиком в размере:

  1. стоимости утраченного или недостающего груза;

  2. суммы, на которую понизилась его стоимость;

  3. объявленной стоимости груза;

  4. установленном законодательством;

  5. установленном договором


  1. Заключение договора перевозки груза подтверждается:

  1. квитанцией;

  2. товарно-транспортной накладной;

  3. проездным билетом;

  4. распиской перевозчика;

  5. передаточным актом.


  1. Заключение договора перевозки пассажира подтверждается:

  1. квитанцией;

  2. товарно-транспортной накладной;

  3. проездным билетом;

  4. распиской перевозчика;

  5. передаточным актом.


Задача 1. После смерти Шевелева, постоянно проживавшего в Екатеринбурге, остался принадлежавший ему на праве собственности дом и несколько вкладов, сделанных им в различных отделениях Сбербанка.

Для организации похорон из Воронежа приехала дочь Шевелева, Курчакова. Взяв в тот же день две сберегательные книжки отца, она попыталась снять часть средств с одного из счетов, но получила отказ в связи с тем, что не имела документов, подтверждающих произведенные на похороны расходы. Обе книжки она оставила себе.

На другой день Курчакова была доставлена в больницу с диагнозом сердечной недостаточности, где через несколько часов скончалась. Среди ее вещей, сданных в камеру хранения больницы, были и сберегательные книжки отца.

В нотариальную контору Екатеринбурга обратился сын Шевелева - Андрей и муж Курчаковой С. М. Курчаков. Шевелев Андрей просил признать его единственным наследником в имуществе отца, поскольку дочь Шевелева, Курчакова, умерла через три дня после смерти отца, не приняв наследства. С. М. Курчаков просил выдать ему свидетельство о праве на наследование имущества Шевелева в доле, причитавшейся его жене.

Нотариус отказал Шевелеву в выдаче свидетельства о праве на наследство, указав, что наряду с ним должна признаваться наследницей и Курчакова, а С. М. Курчакову разъяснил, что он должен обратиться в нотариальную контору г. Воронежа.

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону?


Задача 2. Кантаров взял у Николаева взаймы 1 200 рублей с обязательством вернуть через 2 месяца. При получении денег Кантаров передал Николаеву в залог часы стоимостью 2 200 рублей. Через три месяца Кантаров принес долг, но Николаев принять деньги отказался, заявив, что, поскольку Кантаров просрочил время возврата долга, данные им в залог часы стали собственностью Николаева.

Верно ли утверждение Николаева?


Задача 3. Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор запродажи квартиры. В договоре было установстеч, что основной договор купли-продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а также содержалась твердая цена квартиры, выраженная в долларах США.

В обусловленный срок Тыквин отказался продать квартиру Потапову на согласованных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости существенно подскочили, и он получил более выгодное предложение.

Потапов обратился в суд с требованием о понуждении Тыквина к заключению договора купли-продажи квартиры.

Какое решение должно быть вынесено по данному спору?


Задача 4. В 1996 году Павлова получила в садоводческом кооперативе земельный участок площадью 0,15 га и обратилась к своему брату Лукину с просьбой оказать ей помощь в освоении участка.

15 мая они заключили договор о совместной деятельности по эксплуатации участка, в соответствии с которым все затраты, связанные со строительством садового домика, рекультивацией земли, приобретением саженцев плодовых деревьев и др., а также полученные от совместной деятельности доходы распределялись между на две равные части.

На протяжении 3 лет брат и сестра совместно эксплуатировали участок и пользовались урожаем. Однако в 1999 г. Брат и сестра поссорились, в результате чего Павлова запретила своему брату пользоваться принадлежащим ей земельным участком.

Лукин обратился в суд с иском к Павловой о взыскании 90 % стоимости дома, хозяйственных построек, плодовых насаждений, уплаченных членских взносов. Истец представил расписки Павловой и счета, подтверждающие, что за период с 1996 г. По 1999 г он вложил в садовый участок денежные средства в размере 60% общей стоимости построек, насаждений и взносов.

При этом Лукин заявил, что он не только финансировал освоение участка и приобретение строительных материалов, но своим личным трудом построил дом, сарай, теплицы, сажал деревья, кустарники и ухаживал за ними.

Правомерны ли требования Лукина?

Какое решение должен принять суд?


Задача 5. Киреев, которому срочно потребовались деньги, попросил у Синяева взаймы 10 млн. рублей на два месяца. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что Киреев передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности картину художника Коровина. Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Синяев дал Кирееву, однако письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 20 млн. рублей. Через три месяца Киреев принес Синяеву взятые взаймы 10 млн. рублей, однако последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил возврат долга, картина стала его собственностью.

Как решить спор?


ВАРИАНТ 5


  1. Заключение договора перевозки багажа:

  1. квитанцией;

  2. товарно-транспортной накладной;

  3. проездным билетом;

  4. распиской перевозчика;

  5. багажной квитанцией.


  1. Предметом договора займа могут быть:

  1. деньги или вещи, определенные родовыми признаками;

  2. только деньги;

  3. любые индивидуально-определенные вещи;

  4. любые непотребляемые вещи;

  5. вещи, ограниченные в гражданском обороте.


  1. 2. Предмет договора займа передается заемщику:

  1. во временное владение;

  2. во временное пользование;

  3. во временное владение и пользование;

  4. в собственность;

  5. на временное хранение.

  1. Договор займа характеризуется как:

  1. реальный, односторонний;

  2. консенсуальный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний;

  4. реальный, двусторонний;

  5. консенсуальный, многосторонний.

  1. Договор займа может быть:

  1. только возмездным;

  2. только безвозмездным;

  3. как возмездным, так и безвозмездным;

  4. возмездным, если это предусмотрено законодательством;

  5. безвозмездным, если это не предусмотрено договором.

  1. Если хотя бы одной стороной в договоре займа является юридическое лицо, договор заключается:

  1. в устной форме;

  2. в простой письменной форме;

  3. в нотариальной форме;

  4. в письменной форме с последующей государственной регистрацией;

  5. как в устной, так и в письменной.


  1. В подтверждение договора займа и его условий не допускается представление заемщиком займодавцу:

  1. расписки;

  2. иного документа, подтверждающего передачу суммы займа;

  3. векселя;

  4. облигации;

  5. сохранной квитанции.


  1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств по определенному назначению, он признается:

  1. коммерческим;

  2. целевым;

  3. государственным;

  4. кредитным;

  5. срочным.


  1. Если заемщиком по договору займа выступает административно-территориальная единица, он признается:

  1. коммерческим;

  2. целевым;

  3. государственным;

  4. кредитным;

  5. срочным.

  1. Договор займа, вытекающий из основного обязательства, признается:

  1. коммерческим;

  2. целевым;

  3. государственным;

  4. кредитным;

  5. срочным.


  1. Кредитодателем по кредитному договору может быть:

  1. только банк;

  2. только небанковская кредитно-финансовая организация;

  3. как банк, так и небанковская кредитно-финансовая организация;

  4. только гражданин;

  5. любая коммерческая организация.


  1. Кредитный договор характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.


  1. По кредитному договору деньги заемщику:

  1. только для занятия предпринимательской деятельностью;

  2. исключительно на потребительские нужды;

  3. как для занятия предпринимательской деятельностью, так и на потребительские нужды;

  4. для передачи третьим лицам;

  5. без определенных целей.


  1. Предметом кредитного договора могут быть:

  1. деньги или вещи, определенные родовыми признаками;

  2. только деньги;

  3. любые индивидуально-определенные вещи;

  4. любые непотребляемые вещи;

  5. вещи, ограниченные в гражданском обороте.


  1. Форма кредитного договора всегда:

  1. устная;

  2. письменная;

  3. как устная, так и письменная;

  4. нотариальная;

  5. определяется соглашением сторон.

  1. Кредитный договор всегда носит характер:

  1. срочный;

  2. срочный, если это обусловлено договором;

  3. срочный, если это установлено законодательством;

  4. бессрочный;

  5. как срочный, так и бессрочный.


  1. Исполнение обязательства по кредитному договору обеспечивается:

  1. поручительством;

  2. гарантией;

  3. залогом;

  4. задатком;

  5. удержанием.


  1. Если срок возврата договором займа не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком со дня предъявления займодавцем требования об этом в течение:

  1. семи дней;

  2. десяти дней;

  3. тридцати дней;

  4. трех месяцев;

  5. шести месяцев.


  1. Сторонами в договоре факторинга являются:

  1. фактор и должник;

  2. фактор и кредитор;

  3. должник и кредитор;

  4. фактор и заемщик;

  5. фактор и займодавец.


  1. Разница между денежным обязательством должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору, называется:

  1. легатом;

  2. цессией;

  3. депозитом;

  4. кредитом;

  5. дисконтом.


  1. Договор факторинга характеризуется как:

  1. реальный, односторонний, возмездный;

  2. консенсуальный, возмездный, двусторонний;

  3. консенсуальный, односторонний, возмездный;

  4. реальный, двусторонний, возмездный;

  5. консенсуальный, двусторонний, безвозмездный.

  1. В качестве фактора в договоре факторинга может выступать:

  1. только банк;

  2. только небанковская кредитно-финансовая организация;

  3. как банк, так и небанковская кредитно-финансовая организация;

  4. только гражданин;

  5. любая коммерческая организация.


  1. Предметом договора факторинга является:

  1. требование о передаче имущества в собственность;

  2. возмездное оказание услуг;

  3. предоставление имущества в пользование.


  1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:

  1. финансовые;

  2. имущественные и связанные с ними личные неимущественные;

  3. налоговые;

  4. дисциплинарные;


  1. Имущественные отношения – это:

  1. отношение человека к имуществу;

  2. отношение человека к вещи;

  3. волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода имущественных благ;

  4. связь между вещами;


  1. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права:

  1. своей волей и в интересах государства

  2. своей волей и в интересах ведомства

  3. своей волей и в своем интересе

  4. своей волей с соблюдением интереса другой стороны


  1. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении:

  1. Российской Федерации

  2. Российской Федерации и ее субъектов

  3. субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

  4. городских и сельских муниципальных образований


  1. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав:

  1. влечет прекращение этих прав

  2. не влечет прекращения этих прав

  3. влечет прекращение судебной защиты этих прав

  4. влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом


  1. Не допускается использование гражданских прав с целью:

  1. самозащиты прав

  2. ограничения конкуренции на рынке

  3. признания оспоримой сделки недействительной

  4. взыскания неустойки


  1. Правоспособность гражданина возникает в момент:

  1. вступления в брак

  2. его рождения

  3. рождения у него первого ребенка

  4. приобретения им имени


  1. Правоспособность гражданина прекращается в момент:

  1. признания его судом недееспособным

  2. осуждения его судом за совершение правонарушения

  3. его смерти

  4. установления над ним опеки или попечительства


  1. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:

  1. имуществом, принадлежащим его семье

  2. принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть обращено взыскание

  3. своим имуществом и имуществом своего супруга

  4. имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя


  1. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно:

  1. передавать права авторства другому лицу

  2. распоряжаться своим доходом (заработком)

  3. вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими

  4. совершать мелкие бытовые сделки


  1. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе:

  1. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими

  2. получать пенсию и распоряжаться ею

  3. получать заработную плату и распоряжаться ею

  4. совершать мелкие бытовые сделки


  1. Коммерческие организации создаются в форме:

  1. потребительских кооперативов

  2. государственных и муниципальных унитарных предприятий

  3. общественных и религиозных организаций

  4. благотворительных и иных фондов


  1. Моментом создания юридического лица является:

  1. приобретение обособленного имущества

  2. открытие лицевого счета в банке

  3. выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам

  4. его государственная регистрация


  1. Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками:

  1. позволяющими отличить ее от других вещей

  2. массой

  3. числом

  4. мерой


  1. Родовая вещь характеризуется признаками:

  1. делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи

  2. позволяющими отличить ее от других вещей

  3. общими для всех вещей данного рода

  4. всеми признаками, указанными в п. «А» и «В»


  1. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и:

  1. который соответствует установленной форме

  2. в котором имеются все необходимые реквизиты

  3. осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении

  4. имеет все качества, указанные в п. «А» - «С»


  1. К именной ценной бумаге могут относиться:

  1. приватизационные чеки

  2. долговые расписки

  3. государственные облигации

  4. акции, чеки, сберегательные сертификаты


  1. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно:

  1. выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны

  2. выражение воли одной стороны

  3. выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее

  4. согласие двух сторон


  1. К двусторонним сделкам относится:

  1. выдача доверенности

  2. исполнение договора

  3. договор купли-продажи

  4. публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет


  1. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее исполнения может быть предъявлен в течение:

  1. одного года

  2. трех лет

  3. пяти лет

  4. десяти лет


  1. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение:

  1. одного года

  2. трех лет

  3. пяти лет

  4. десяти лет


  1. Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к календарной дате, которой определено его начало:

  1. на следующий день

  2. с этого дня

  3. со дня, предшествующего этой дате

  4. через два дня после этой даты


  1. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается:

  1. ближайший следующий за ним рабочий день

  2. ближайший предшествующий ему рабочий день

  3. этот день

  4. второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем


  1. Если срок установлен для совершения действия в организации, оно может быть выполнено:

  1. до начала течения последнего часа перед прекращением операций в этой организации

  2. до 24 часов последнего дня срока

  3. до истечения часа прекращения операций в этой организации

  4. до 24 часов дня, следующего за последним днем срока


  1. Общий срок исковой давности установлен в:

  1. три года

  2. один год

  3. шесть месяцев

  4. десять лет


  1. Специальные сроки исковой давности устанавливаются:

  1. судом

  2. соглашением сторон

  3. по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде

  4. законом


  1. Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением сторон?

  1. не могут во всех случаях

  2. могут при наличии уважительных причин у сторон

  3. могут всегда

  4. могут, если стороны согласны


  1. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в:

  1. ГК РФ

  2. ГПК РСФСР

  3. Конституции РФ

  4. постановлении Правительства РФ


  1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:

  1. до истечения срока исковой давности

  2. независимо от истечения срока исковой давности

  3. после истечения срока исковой давности – по решению суда

  4. после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом


  1. Течение срока исковой давности начинается со дня:

  1. когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права

  2. обращения в суд

  3. вынесения решения судом

  4. определенного решением суда


  1. Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ обязательства возникли и продолжали существовать последние:

  1. три месяца

  2. шесть месяцев

  3. двенадцать месяцев

  4. тридцать дней


  1. Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является:

  1. тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность

  2. длительная командировка

  3. большая загруженность по работе

  4. многомесячный отпуск с пребыванием за границей


  1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы возможных действий лиц по:

  1. присвоению и пользованию всей совокупностью вещей;

  2. владению всей совокупностью вещей;

  3. распоряжению всей совокупностью вещей;

  4. всем действиям, указанным в п. «А», «В» и «С».


  1. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:

  1. владеть им;

  2. пользоваться им;

  3. владеть и распоряжаться им;

  4. владеть, пользоваться и распоряжаться им.


  1. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право:

  1. владения имуществом;

  2. пользования имуществом;

  3. распоряжения имуществом;

  4. обладания всеми полномочиями, указанными в п. «А» - «В».


  1. Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности, определяются:

  1. указом Президента РФ;

  2. законом;

  3. постановлением Правительства РФ;

  4. ведомственной инструкцией.


  1. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на:

  1. извлечение из вещи полезных свойств;

  2. изменение принадлежности вещи;

  3. удержание, управление и обеспечение сохранности вещи;

  4. извлечение из вещи доходов.


  1. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на:

  1. извлечение из вещи полезных свойств;

  2. обеспечение сохранения вещи;

  3. управление вещью;

  4. изменение принадлежности вещи.


  1. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на:

  1. изменение принадлежности вещи;

  2. извлечение из вещи ее полезных свойств;

  3. обеспечение сохранности вещи;

  4. удержание чужой вещи в своем интересе.


  1. Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет:

  1. до 10%

  2. до 15%

  3. до 30%

  4. до 20%


  1. Приобретательная давность возникает на чужое недвижимое имущество при открытом и постоянном владении им в течение:

  1. 20 лет;

  2. 15 лет;

  3. 10 лет;

  4. 5 лет.


  1. Срок приобретательной давности на движимое имущество составляет:

  1. один год;

  2. три года;

  3. пять лет;

  4. десять лет.


  1. Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются:

  1. с момента приобретения права собственности другим лицом;

  2. до приобретения права собственности на него другим лицом;

  3. с момента отказа от собственности;

  4. с момента передачи имущества другому лицу.


  1. Субъектами права хозяйственного ведения признаются:

  1. казенное предприятие;

  2. производственные кооперативы;

  3. потребительские кооперативы;

  4. государственные и муниципальные предприятия.


  1. Объектами права хозяйственного ведения в качестве имущественных комплексов являются:

  1. унитарные предприятия;

  2. казенные предприятия;

  3. учреждения;

  4. кооперативы.


  1. Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними собственником, признаются:

  1. казенные и унитарные предприятия;

  2. унитарные предприятия и учреждения;

  3. казенные предприятия и учреждения;

  4. учреждения, казенные и унитарные предприятия.


  1. Казенные предприятия создаются на базе собственности:

  1. федеральной государственной;

  2. муниципальной;

  3. частной;

  4. любой.


  1. Доходы, полученные учреждением от деятельности, приносящей доходы, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в:

  1. бюджет органа местного самоуправления;

  2. бюджет государства;

  3. самостоятельное распоряжение учреждения;

  4. доход собственника.


  1. Собственник земельного участка извещается о его изъятии для государственных нужд не позднее чем за:

  1. шесть месяцев;

  2. один год;

  3. три месяца;

  4. три года.


  1. Право собственности при изъятии земельного участка для государственных нужд прекращается с момента:

  1. начала изъятия земельного участка;

  2. государственной регистрации решения об изъятии земельного участка;

  3. достижения соглашения о выкупе или вынесении судом решения о выкупе земельного участка;

  4. принятия решения земельным комитетом.


  1. Цена изымаемого для государственных нужд земельного участка определяется:

  1. компетентными органами;

  2. собственником;

  3. земельным комитетом;

  4. соглашением с собственником.


  1. Общая собственность на вещь возникает при условии, что она:

  1. неделима;

  2. принадлежит одновременно двум и более лицам;

  3. не подлежит разделу без изменения ее назначения;

  4. при всех условиях, указанных в п. «А» - «С».


  1. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распорядиться своей долей:

  1. продать;

  2. подарить, завещать;

  3. отдать в залог;

  4. сделать все, указанное в п. «А» - «С».


  1. Спор собственников об использовании общего имущества решается судом, который устанавливает порядок:

  1. владения, пользования и распоряжения общим имуществом;

  2. пользования и распоряжения общим имуществом;

  3. владения и распоряжения общим имуществом;

  4. владения и пользования общим имуществом.


  1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется:

  1. по согласию всех собственников;

  2. с согласия двух третей общего числа собственников;

  3. с согласия более половины собственников;

  4. в соответствии с решением суда.


  1. О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам долевой собственности в форме:

  1. устной;

  2. письменной;

  3. устной и впоследствии подтвержденной в письменной форме;

  4. любой.


  1. Продавец вправе продать свою долю в недвижимом имуществе любому лицу, если сособственники не приобретут ее в течение:

  1. одного месяца;

  2. двух месяцев;

  3. трех месяцев;

  4. шести месяцев.


  1. О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам долевой собственности в форме:

  1. 10 дней;

  2. 15 дней;

  3. 20 дней;

  4. одного месяца.


  1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется с согласия:

  1. родителей супругов;

  2. детей супругов;

  3. всех членов семьи;

  4. обоих супругов.


  1. Могут ли деньги, а также ценные бумаги на предъявителя быть истребованы от их добросовестного приобретателя?

  1. не могут в случае их отчуждения добросовестным приобретателем;

  2. могут;

  3. не могут;

  4. могут по решению суда.


  1. Распространяются ли сроки исковой давности на требования по негаторному иску?

  1. распространяются;

  2. распространяются, если нарушение прав собственника было кратковременным;

  3. не распространяются;

  4. распространяются, если нарушение прав собственника было длительным.


  1. Договорными называют обязательства, возникающие:

  1. в результате причинения вреда личности гражданина;

  2. в результате неосновательного обогащения;

  3. по воле его сторон;

  4. в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права.


  1. Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли быть приняты другой стороной, называется:

  1. учредительным договором;

  2. публичным договором;

  3. договором присоединения;

  4. организационным договором.


  1. Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче на определенных условиях имущества, называется:

  1. организационным договором;

  2. предварительным договором;

  3. учредительным договором;

  4. договором в пользу третьего лица.


  1. Предварительный договор заключается в форме:

  1. установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то в письменной форме;

  2. письменной, в зависимости от стоимости сделки;

  3. нотариальной, по требованию одной из сторон;

  4. устной, по взаимному согласованию.


  1. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству является…

  1. наследование по закону;

  2. наследование по завещанию.


  1. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага?

  1. да;

  2. нет;

  3. нет, но они могут защищаться родственниками.


  1. Наследство открывается…

  1. со смертью гражданина;

  2. с момента оглашения завещания;

  3. через месяц после смерти гражданина;

  4. после оглашения всех родственников.


  1. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства?

  1. нет;

  2. да;

  3. да, если о них знал умерший

  4. да, но только если эти гражданин.


  1. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства и международные организации?

  1. да;

  2. государства и организации являются участниками соответствующего международного договора;

  3. нет.


  1. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав?

  1. да;

  2. нет,

  3. нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.


  1. Допускается ли совершение завещания через представителя?

  1. допускается;

  2. допускается только в случае, если представителем является супруг наследодателя;

  3. не допускается.


  1. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде одного документа?

  1. не допускается;

  2. допускается, если они являются супругами;

  3. допускается.


  1. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, указать причины такого лишения?

  1. нет;

  2. да;

  3. да, если лишает прав всех наследников.


  1. Можно ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в будущем?

  1. нет;

  2. да, если он указывает конкретное имущество;

  3. да.


  1. По общему правилу для завещания установлена следующая законодательная форма:

  1. простая письменная форма;

  2. в исключительных случаях допускается устная форма;

  3. письменная форма, удостоверенная нотариусом


  1. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности ознакомиться с его содержанием?

  1. нет;

  2. да;

  3. только если завещатель полностью дееспособен.


  1. Допускается ли устная форма завещания?

  1. нет;

  2. да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус;

  3. да, если нет иной возможности составить завещание;

  4. да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах.


  1. В случае если завещатель оформляет новое завещание, при этом им уже сделано завещание…

  1. новое не имеет юридической силы;

  2. старое утрачивает свою юридическую силу.


  1. Сколько очередей наследования по закону предусмотрено действующим законодательство?

  1. четыре;

  2. пять;

  3. семь.


  1. Автор, по действующему законодательству - ….

  1. физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;

  2. юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;

  3. физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.


  1. В соответствии с действующим законодательством, авторское право распространяется:

  1. на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Российской Федерации, независимо от гражданства авторов и их правопреемников;

  2. на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами - гражданами Российской Федерации и их правопреемниками;

  3. на произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

  4. на все вышеперечисленные категории.



Задача 1. От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько пассажиров. Среди них оказались супруги Нестеренко, доставленные в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав операции, ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него умерла жена. У супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены от первого брака обратилась в нотариальную контору с заявлением о передаче ей по свидетельству о праве на наследство как имущества матери, так и имущества отчима. Она заявила, что поскольку у отчима наследников по закону нет, его имущество должна была получить по наследству ее мать, умершая позже отчима. Но ее мать не имела возможности принять наследство, в связи с чем по правилам о наследственной трансмиссии делает это она, дочь Нестеренко.

Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить свидетельство о праве на наследство в имуществе матери, но права на имущество отчима не имеет.

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое разъяснение должен был дать нотариус, если бы было установлено, что смерть матери Нестеренко наступила на другие сутки после смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передаваемого дочери Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой проживали супруги Нестеренко, была приватизирована с согласия мужа только матерью Нестеренко?


Задача 2. Галкин продал дом на снос Семенову за 44 000 рублей. При продаже дома Семеновым было внесено, как указывалось в расписке, «10 000 рублей аванса за проданный на снос дом». Однако через неделю, когда нужно было ломать дом и вносить оставшиеся деньги, Семенов сделать это отказался, поскольку нашел другого продавца, продающего дом за 36 000 рублей, и потребовал возврата 10 000 рублей аванса. Галкин денег не вернул, мотивируя тем, что 10 000 рублей является не авансом, а задатком.

Семенов обратился в суд.

Как решить спор?


Задача 3. Находясь в командировке, Сидоров решил остановиться в местной гостинице. Администратор гостиницы отказал Сидорову в заселении, сославшись на значительную загруженность гостиницы из-за проведения шахматного турнира в их городе. Кроме того, действующими правилами предоставлена возможность приоритетного заселения гостиниц отдельными категориями граждан. В частности, гостиницей заключен договор с местной администрацией о первоочередном заселении лиц, прибывших в город по приглашению администрации.

Сидоров категорически не согласился с мнением администратора гостиницы, полагая, что гостиница обязана поселить его при наличии свободных номеров. Поскольку другая гостиница в городе отсутствовала, Сидоров направился для обжалования действий администратора гостиницы в прокуратуру.

Какое разъяснение должно быть дано Сидорову в прокуратуре?


Задача 4. Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они передали данное пособие другому издательству, оговорив срок издания. Договор с первым издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы сообщили издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие переданы издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими правами не пользуются.

Кто в этом споре прав, и как он должен быть разрешен, если авторы обратятся с иском в суд? Каковы существенные условия авторского договора? В чем различие между авторскими договорами о передаче исключительных и неисключительных прав?


Задача 5. В соответствии с договором займа, заключенным между Лосевым и Сытиным, последний получил в долг 50 млн. рублей от Лосева. Для обеспечения возврата долга был заключен договор залога. Предметом залога являлся жилой дом, зарегистрированный в Бюро технической инвентаризации на имя Лосева. Договор залога и договор займа заключены в письменной форме, однако договор залога не был нотариально зарегистрирован. Не получив своевременно сумму долга, Лосев обратился с иском в суд с требованием об обращении взыскания на заложенный дом. В суд поступило заявление от жены Сытина, которая заявила, что дом был построен во время брака и поэтому является совместно нажитым имуществом. Согласия же на залог принадлежащей ей части дома она не давала.

Решите спор.























ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ



Задача 1. Носов заключил с благотворительной организацией договор, по которому взял на себя обязательство завещать принадлежащую ему квартиру этой организации, за что последняя должна пожизненно выплачивать ему ежемесячно 50% суммы его пенсии. Через пять лет Носов скончался, оставив завещание на все принадлежащее ему имущество (включая квартиру) на имя сына его друга. Благотворительная организация обратилась в суд с иском о признании завещания недействительным в связи с нарушением ранее заключенного договора.

Какое решение должен вынести суд?


Задача 2. Королевой был снижен брачный возраст, и она вступила в зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым к ней отношением мужа и решила вместе с годовалым сыном переменить место жительства.

Она продала подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте купить квартиру. Дед, узнав об этом, подал в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как Королева - несовершеннолетняя и не может совершать самостоятельно сделки с недвижимостью. Одновременно он просил назначить себя попечителем внучки, а ее обязать проживать по месту жительства попечителя.

Какое решение должен принять суд по иску? Ответ обоснуйте.


Задача 3. Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей, находящихся в трудоспособным возрасте, значительную часть своего заработка тратит на спиртные напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги на питание.

Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына.

Какое решение должен вынести суд?


Задача 4. Т.К. Стрижова поехала в гости к сестре Ольге в другой город. Когда мать сестер через несколько дней позвонила Ольге, то узнала, что Т.К. Стрижова не появилась у сестры. Мать обратилась в органы МВД с просьбой произвести розыск пропавшей дочери. Через два месяца, получив из органов МВД ответ, что розыск пока результатов не дал, мать, у которой на руках остался десятилетний сын Т.К. Стрижовой, обратилась в орган опеки и попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, внука - оставшимся без попечения родителей, а ее оформили опекуном внука.

Как должен поступить орган опеки и попечительства?

Какой ответ получит мать Т.К. Стрижовой из органа опеки и попечительства?


Задача 5. Приказом директора производственно-коммерческой фирмы "Пакс" от 14 января 1994 года №1 было утверждено Положение о филиале - финансовом центре. Пункт 2.1 Положение предусматривал, что целью деятельности филиала является привлечение денежных средств от населения и организаций на условиях срочности, возвратности и платности.

Филиал систематически осуществлял эту деятельность с 1 по 20 июля 1994 года. Прокурор Волгоградской области заявил иск в общественных интересах к ПКФ "Пакс" о прекращении деятельности филиала этой фирмы по осуществлению банковских операций по привлечению денежных средств от населения до получения соответствующей лицензии.

Ваше решение как судьи.


Задача 6. В брачном договоре Г. и Д. указывалось, что вещи, совместно нажитые супругами, будут считаться их общей собственностью.

При расторжении брака Д. возражал против раздела денег и ценных бумаг, ссылаясь на то, что соглашением предусмотрен лишь раздел вещей, а в отношении денег и ценных бумаг в нем ничего не указано.

Основательно ли такое возражение и согласуется ли оно с толкованием категории "вещи" в норме ст. 128 ГК РФ?


Задача 7. К. приобрел скрипку, но продавец З. отказался передать футляр, ссылаясь на то, что в нем спит его любимая собака.

Удовлетворит ли суд требование К. о передаче ему футляра в случае обращения в суд с соответствующим иском?


Задача 8. Г-н Х. в частной беседе с автором Н. подсказал последнему идею и высказал свою концепцию будущего документального фильма. Впоследствии Н., находясь под впечатлением от услышанного, написал сценарий художественного фильма, который был принят публикой с большим успехом.

Х. потребовал указать его имя как автора идеи в титрах фильма, в противном случае грозясь обратиться за защитой своих интересов в суд.

Обоснованны ли требования Х.?


Задача 9. Выберете из предлагаемого перечня по группам:

а) недвижимые и движимые вещи:__________

б) делимые и неделимые вещи:_____________

Государственное унитарное предприятие, земельный участок с произрастающей на нем пшеницей, ружье, арбалет, часы, пристройка к жилому дому, квартира, автомашина, шкаф, договор залога, теплоход "Айвазовский", ТОО, ЗАО, ООО, картинна художника Айвазовского, ноу-хау, программа ЭВМ, музей, книга, упряжь верховой лошади, пшеница, снятая с вышеназванного земельного участка, товарный знак, акция, договор мены, замок и ключ.


Задача 10. Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит под залог принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает с банком договор купли-продажи квартиры, который надлежащим образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы суммы, договор купли-продажи признается недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет принадлежать Тимохину).

Как называются такого рода сделки?

Законна ли предложенная схема?


Задача 11. В сентябре 1991 года Соловьев, выйдя после работы из проходной завода, увидел своего старого друга Маховникова, который предложил подвезти его до дома на собственной автомашине. Соловьев с радостью согласился. Но в пути Маховников не справился с управлением и врезался в столб. Несмотря на то, что Соловьев был пристегнут, он получил телесные повреждения, приведшие к значительной утрате трудоспособности, и вынужден был перейти на другую менее оплачиваемую работу. Но, учитывая дружеские отношения с Маховниковым, претензий в его адрес не заявлял. В мае 1996 года Соловьев поссорился с Маховниковым и предъявил ему иск о возмещении вреда, причиненный его здоровью за все время с момента аварии.

Истек ли срок исковой давности?


Задача 12. Попова И. предъявила иск к Попову С. о разделе жилого дома. Указывая, что дом приобретен в период брака и является их общей совместной собственностью, Попова И. просила присудить дом ей, а в пользу Попова С. взыскать с нее денежную компенсацию за половину дома.

Какое решение вынесет суд?


Задача 13. Серов и Сомов были собственниками (в равных долях) жилого дома. После того как по вине Серова произошел пожар и дом пришлось ремонтировать, отношения между ними ухудшились настолько, что Серов решил продать принадлежавшую ему часть жилого дома и переехать жить в другое место. Через посредника он устно сообщил Сомову о своем намерении с указанием цены, за которую хотел бы продать свою часть дома. Реакции со стороны Сомова не последовало.

Через некоторое время на части дома, на которой проживал ранее Серов, появился Андреев и заявил, что он заключил с Серовым договор дарения, по которому последний безвозмездно передал Андрееву принадлежавшую ему часть дома. Сомов обратился в суд с иском о передаче ему части дома, поскольку, по его мнению, он как сособственник имел преимущественное право на ее получение.

Решите спор.

Изменится ли решение, если бы между Серовым и Андреевым был заключен не договор дарения, а договор мены?


Задача 14. Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном договоре пообещал своему старому другу Жванецкому подарить дом, который перейдет в собственность одариваемого только после смерти дарителя.

Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти Славкина?

Кто станет фактическим собственником дома после смерти Славкина?


Задача 15. Волкова согласно письменному договору подарила ко дню свадьбы своей племяннице Нефедовой часть своего земельного участка. Та приняла этот дар. Весной выяснилось, что земельный участок сильно заболочен и требует больших денежных затрат для его окультуривания. Денег у Нефедовой не было и она в устной форме отказалась от земельного участка.

Считается ли договор расторгнутым?

Как следовало бы оформить расторжение договора дарения?


Задача 16. Гринберг составил договор с Качановым, по которому обязался оплатить долг последнего коммерческому банку, возникший из-за невозврата в срок полученной ссуды.

Будет ли действителен такой договор?

В каком случае допускается перевод долга?


Задача 17. Сводин подарил внуку Феде искусно инкрустированную старинную гитару, перешедшую ему по наследству от прадеда. Договор был оформлен в письменной форме. Внук принял дар. По истечении некоторого времени Сводин стал замечать, что внук обращается с гитарой неаккуратно, после игры бросает ее куда попало, на замечания не реагирует, а однажды во время встречи Нового года ударил ею своего товарища по голове. Сводин, видя, что такое обращение с реликвией создает угрозу безвозвратной ее утраты, обратился в суд с иском, в котором попросил расторгнуть составленный им с внуком Федей договор и вернуть ему гитару.

Какое решение должен вынести суд?


Задача 18. Предприниматель Самойлов пожертвовал онкологическому центру легковой автомобиль для выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. Однако работники центра стали использовать автомобиль для частных поездок. Самойлов вскоре погиб в автомобильной катастрофе, а его сын, узнав, что центр не выполняет условий договора, составленного его отцом, подал в суд иск с требованием отмены пожертвования и возврата ему автомобиля онкологическим центром.

Имеет ли право сын умершего жертвователя требовать возврата пожертвованного имущества (автомобиля)?

Какое решение должен принять суд?


Задача 19. Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнаружил, что в ванне был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и стоимость работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не согласился и потребовал от Фокина полной арендной платы.

Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость ванны и стоимость работ по ее установке?


Задача 20. Шульгин сдал Милюкову в субаренду на один год склад, арендованный им у Романова на полгода для складирования строительных материалов. Милюков установил в складском помещении швейные машины и организовал пошив пальто на продажу. Узнав об этом, Романов потребовал от Шульгина досрочного расторжения договора аренды.

Законны ли действия арендатора Шульгина и арендодателя Романова?


Задача 21. Травкин заключил договор подряда с бригадиром строительной бригады Пузиковым на постройку и покраску сарая на своем земельном участке. Строительный материал для работы он предоставил. Пузиков после выполнения работы остатки строительного материала продал на сторону, а вырученные деньги пропил вместе с бригадой. Все это произошло на виду у соседей. Узнав об этом, Травкин уменьшил цену работы на величину стоимости похищенного материала и пригрозил Пузикову, что может подать на него в суд за воровство.


Правомерны ли действия Травкина?


Задача 22. 18-летний Дмитрий Березкин жил у своей тети, учился в 10-м классе средней школы и находился на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Березкин купил у своего знакомого Дронова магнитофон, истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение пальто и костюма. Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, он потребовал расторжения договора между его сыном и Дроновым и обратился с таким же иском в суд. Отец Дмитрия заявил, что сын находится на иждивении родителей, и поэтому он не вправе распоряжаться деньгами, которые были даны ему на приобретение определенных вещей.

Мог ли Дмитрий Березкин без согласия родителей израсходовать присланные ему деньги по своему усмотрению? Обоснованно ли требование отца Дмитрия о расторжении договора?


Задача 23. Ирина Коробкова после трагической смерти обоих родителей проживала в полученном по наследству доме вместе с тетей, которая была назначена ее опекуном. Когда Ирине исполнилось 16 лет, она, получив соответствующее разрешение от райисполкома о снижении брачного возраста, вступила в брак с 20-летним Пантелеевым, который проживал в другом городе. В связи с отъездом к мужу Ирина решила продать дом и нашла покупателя. Однако в нотариальной конторе, несмотря на предъявление Ириной свидетельства о браке, договор купли-продажи дома не был удостоверен по тем основаниям, что Ирина -несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и попечительства и попечителя на продажу дома у нее нет. Ирина обжаловала действия нотариуса в суд.

Какое решение должен вынести суд?


Задача 24. 15-летний Игорь Воробьев решил продать подаренный ему дядей ко дню рождения фотоаппарат. Отец Игоря одобрил намерение сына и посоветовал ему обратиться в комиссионный магазин. Комиссионный магазин отказался принять от Игоря фотоаппарат на комиссию, ссылаясь на то, что согласно действующим Правилам комиссионной торговли непродовольственными товарами комитентом может стать лишь гражданин, имеющий паспорт.

Каков объем частичной дееспособности граждан в возрасте от 15 до 18 лет? Можно ли считать обоснованным отказ комиссионного магазина принять Игоря фотоаппарат на комиссию?


Задача 25. Петрищева обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о праве наследования имущества, принадлежавшее ее мужу Петрищеву. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения последних сведений о муже Петрищевой прошло около 4-х лет, решил, что в соответствии с законом Петрищева следует считать умершим, и выдал Петрищевой свидетельство о праве наследования.

Какие юридические последствия влечет признание гражданина безвестно отсутствующим и признание умершим? Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать Петрищева умершим?


Задача 26. Учащийся техникума, 15-летний Никитин с одобрения родителей стал собирать деньги на покупку видеомагнитофона. Через два года он имел 36.000 рублей, из которых 9.000 рублей были отложены им за это время со стипендии, 15.000 рублей ему подарила бабушка, а остальные 12.000 - он заработал сам во время летних каникул.


Не спросив разрешения родителей, Никитин купил у своего товарища по техникуму, 16-летнего Левшина, видеомагнитофон, уплатив за него 32.000 рублей. На оставшиеся, 4.000 рублей, он открыл счет в филиале Сбербанка. Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали расторжения договора. Мать Левшина, в свою очередь, потребовала, чтобы видеомагнитофон был возвращен ее сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка у 15-летию то своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки, совершенной ее сыном без совета с нею. Между тем Никитин и Левшин заявили, что они не хотят расторгать договор. Мать Левшина обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ.

Мог ли Никитин без согласия родителей распорядиться всей накопленной им суммой? Обоснованно ли требование матери Левшина о расторжении договора?


Задача 27. 16-летняя Нина Мухина работала ученицей табельщицы на текстильной фабрике. Увлекаясь косметикой, она весь свой заработок на ее приобретение. Мать Нины пыталась убедить дочь в неразумности, с ее точки зрения, таких поступков, так как семья испытывала материальные затруднения: на иждивении матери находилось трое малолетних детей, а алименты бывшего мужа она получала нерегулярно и очень небольшие суммы. Когда мать поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась в бухгалтерию фабрики с просьбой не выдавать Нине на руки заработок ввиду ее несовершеннолетия. Получив отказ, мать обратилась в суд с просьбой лишить ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим заработком.

Возможно ли ограничения частичной дееспособности несовершеннолетнего? В какой орган должна была обратиться мать Нины со своей просьбой?


Задача 28. 20-летний Николай Воронцов под влиянием плохой компании пристрастился к спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом состоянии, полностью пропивать зарплату, плохо справляться с работой. Родители Николая, стараясь спасти сына от губительного воздействия алкоголя, обратились в суд с просьбой об ограничении дееспособности Николая, в особенности о лишении его права самому получать заработную плату и продавать принадлежащие ему вещи. Отец Николая просил суд назначить его попечителем и заявил при этом о своем намерении не расходовать на семейные нужды заработок сына, а перечислять его в Сбербанк на его имя, но без права пользования вкладом без разрешения отца.

Вынесите правомерное решение.


Задача 29. Сутупова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим ее мужа Сутупова. К заявлению она приложила акт о несчастном случае, согласно которому Сутупов вместе с четырьмя шахтерами спустились в забой, где через некоторое время произошел взрыв. Тела трех шахтеров были в тот же день найдены спасателями и подняты наверх, но поиски Сутупова не дали результатов. Заявительница пояснила, что с этих пор прошло уже три месяца, и она добивается получения пенсии на своих малолетних детей по случаю потери кормильца, но сотрудники ЗАГСа отказываются выдать ей свидетельство о смерти мужа и советуют добиваться решения суда об объявлении мужа умершим.

Подлежит ли удовлетворению просьба Сутуповой?


Задача 30. Сидорчук пришел в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, и рядом с ними была поставлена цена. Сидорчук пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец подал Сидорчуку скрипку без смычка и футляра. Сидорчук стал требовать передачи ему смычка и футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за скрипку.

Кто прав в этом споре?


Задача 31. Грищенко договорился с Семеновым о покупке у него автомашины «Жигули» за 5000 долларов США. При производстве расчетов Грищенко заплатил причитающуюся сумму в рублях применительно к курсу доллара. Семенов потребовал оплаты только в долларах.

Кто из них прав?


Задача 32. Соловьева, решившая эмигрировать за границу, выдала доверенность на продажу принадлежавшей ей квартиры Волковой. Доверенность была удостоверена нотариусом и включала возможность передоверия. Не сумев в течение 6 месяцев продать квартиру по оговоренной с Соловьевой цене, и не имея более возможности активно заниматься поисками покупателей, Волкова договорилась с Петровым о передоверии ему своих полномочий. При этом Петров желал, чтобы в выданной ему доверенности, ему было предоставлено право дальнейшего передоверия.

Однако при оформлении доверенности на имя Петрова нотариус отказался включать в доверенность право на дальнейшее передоверие полномочий, сославшись на то, что действующее законодательство этого не допускает.

Соответствует ли данное разъяснение закону?


Задача 33. После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садикову перешел в собственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала документы на рассмотрение юрисконсульта.

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта.


Задача 34. Решив расторгнуть брак, супруги Афонины заключили в письменной фор-ме соглашение, согласно которому Афонин обязался отказаться от намерения поступить на работу на завод, на котором работала его жена, а также уехать из занимаемой их семьей трехкомнатной квартиры и не предъявлять требований о разделе или обмене жилплощади, а Афонина, в сою очередь приняла на себя обязательство не выходить замуж до достижения их сыном, учеником 7-го класса, 18 лет.

Через год Афонин узнал, что его бывшая жена вступила в новый брак и тем самым нарушила заключенное при расторжении брака соглашение. В связи с этим он обратился в суд с иском о разделе жилой площади. Афонина, возражая против иска, ссылаясь на то, что ее обещание не вступить в новый брак не имеет юридической силы. Что же касается обязательства ее бывшего мужа не претендовать после расторжения брака на жилплощадь, то оно означает добровольный отказ от права и имеет юридическую силу, тем более что Афонин постоянно проживает и прописан у своих родителей. В связи с этим иск Афонина, по ее мнению, удовлетворению не подлежит.

Каково содержание правоспособности граждан? Противоречит ли соглашение между Афониным и Афониной положениям закона о правоспособности?


Задача 35. Павлов выдал своей жене Павловой расписку в том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака.

Через год после этого Павлов умер. В его завещании, удостоверенном нотариальной конторой, предусматривалось, что все принадлежащее ему имущество, он завещает в равных долях детям от первого брака 20-летней дочери и 23-летнему сыну. Павлова обратилась в суд с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил состоящее между ним и Павловой соглашение, закрепленное выданной им распиской.

Какие возможности включает содержание правоспособности граждан? Нарушает ли соглашение, заключенное между супругами Павловыми, нормы ГК РФ о правоспособности?


Задача 36. Инженеры Гольцман и Курилов совместно разработали приспособление для станка, отвечающее признакам изобретения. Желая оформить авторство на свое имя, Гольцман уговорил Курилова выдать ему расписку о том, что он, Курилов, творческого участия в работе не принимал, а оказывал Гольцману только техническую помощь. В свою очередь, Гольцман дал расписку Курилову о том, что после оформления авторства на свое имя и получения вознаграждения он выплатит последнему 20 % от полученной суммы.

Однако, когда Гольцман получил вознаграждение, Курилов потребовал выплаты ему 50 %, Гольцман отказался выполнить это требование, и Курилов обратился с иском в суд.

Возражая против иска, Гольцман предъявил расписку Курилова и согласился выполнить свое обещание о выплате Курилову лишь 20 % вознаграждения.

Нарушает ли соглашение между Гольиманом и Куриловым какие-либо положения законодательства о правоспособности и дееспособности граждан? Подлежит ли удовлетворению иск Курилова?













































ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ


Общая часть

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Принципы гражданского права.

2. Система гражданского права. Гражданское право как наука.

3. Понятие и виды форм (источников) гражданского права. Их действие в пространстве, во времени и по кругу лиц.

4. Неимущественные права, способствующие формированию индивидуальности личности.

5. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Юридические факты.

6. Неимущественные права, обеспечивающие автономию личности в обществе.

7. Правоспособность и средства индивидуализации граждан в гражданском праве.

8. Дееспособность граждан и основания изменения ее объема.

9. Опека и попечительство.

10. Способы защиты личных неимущественных прав: проблемы и перспективы.

11. Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

12. Несостоятельность индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.

13. Понятие и признаки юридического лица. Теории существования юридических лиц.

14. Возникновение и прекращение юридического лица. Реорганизация юридических лиц.

15. Правосубъектность и средства индивидуализации юридического лица.

16. Правовой статус хозяйственных товариществ.

17. Правовой статус хозяйственных обществ.

18. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий.

19. Правовой статус некоммерческой организации.

20. Виды некоммерческих организаций.

21. Правовой статус производственных кооперативов

22. Правовой статус потребительских кооперативов

23. Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность юридических лиц.

24. Объекты гражданских правоотношений. Понятие, виды.

25. Понятие имущества. Вещи как объекты гражданских прав.

26. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав.

27. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Бездокументарные ценные бумаги.

28. Работы, услуги, интеллектуальная собственность как объекты гражданских прав.

29. Понятие сделки и ее виды. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.

30. Условия действительности сделок.

31. Ничтожные сделки и их последствия.

32. Оспоримые сделки и их последствия.

33. Понятие и способы осуществления гражданских прав.

34. Понятие и способы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты гражданских прав.

35. Понятие и виды представительства. Основания возникновения представительства.

36. Доверенность: понятие и юридическое значение.

37. Исковая давность. Понятие, значение. Исковая давность в процессуальном и материальном смыслах.

38. Основание и порядок приостановления и перерыва течения срока исковой давности.

39. Восстановление течения срока исковой давности. Требования, на которые срок исковой давности не распространяется.

40. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности граждан и юридических лиц.

41. Приобретение и прекращение права собственности

42. Право собственности и вещные права в отношении земельных участков: проблемы и перспективы.

43. Право собственности и вещные права в отношении жилых помещений. Приватизация жилых помещений.

44. Понятие и содержание права общей собственности. Общая долевая собственность.

45. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор.

46. Общая совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

47. Вещно-правовые способы защиты права собственности.

50. Обязательственно-правовые и иные способы защиты права собственности.

51. Наследственное право в системе права и законодательства.

52. Особенности элементов наследственного правоотношения. Наследование авторских прав.

53. Круг наследников при наследовании по закону.

54. Наследование по завещанию. Отмена и изменение завещания.

55. Особые завещательные распоряжения завещателя.

56. Принятие наследства и оформление наследственных прав.

57. Раздел наследственного имущества. Ответственность наследника по долгам наследодателя.

58. Наследование отдельных видов имущества.

59. Отказ от наследства. Выморочное имущество. Меры охраны наследственного имущества.

60. Понятие и виды личных неимущественных прав.

61. Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

62. Защита чести, достоинства, деловой репутации.

63. Обязательственное право. Понятие и система.

64. Обязательственное правоотношение. Понятие и содержание.

65. Основания возникновения обязательств.

66. Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательства.

67. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.

68. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств.

69. Неустойка: понятие, виды.

70. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды залога, обращение взыскания на заложенное имущество.

71. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.

72. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.

73. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.

74. Понятие и прекращение обязательств по воле сторон.

75. Понятие и содержание гражданско-правового договора.

76. Виды гражданско-правовых договоров.

77. Заключение гражданско-правового договора. Условия, стадии и способы.

78. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.


Особенная часть

  1. Понятие и виды договора купли-продажи, условия договора купли-продажи.

  2. Договор розничной купли-продажи.

  3. Договор поставки.

  4. Договор поставки товаров для государственных нужд.

  5. Договор контрактации.

  6. Договор энергоснабжения.

  7. Договор купли-продажи недвижимости.

  8. Договор купли-продажи предприятия.

  9. Договор мены.

  10. Договор дарения.

  11. Договор постоянной ренты.

  12. Договор пожизненного содержания с иждивением.

  13. Общие положения об аренде.

  14. Договор проката.

  15. Аренда транспортных средств.

  16. Аренда зданий и сооружений.

  17. Аренда предприятий.

  18. Финансовая аренда (лизинг).

  19. Договор найма жилого помещения.

  20. Договор социального найма жилого помещения.

  21. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).

  22. Договор подряда

  23. Договор бытового подряда.

  24. Договор строительного подряда.

  25. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.

  26. Подрядные работы для государственных нужд.

  27. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

  28. Договор возмездного оказания услуг.

  29. Особенности и виды договора перевозки.

  30. Заключение и содержание договора перевозки грузов.

  31. Ответственность за нарушение обязательств по договору перевозки грузов.

  32. Договор перевозки пассажиров и багажа.

  33. Договор транспортной экспедиции.

  34. Договор займа.

  35. Договор факторинга.

  36. Кредитный договор.

  37. Договор банковского вклада.

  38. Договор банковского счета.

  39. Расчетные обязательства.

  40. Договор хранения.

  41. Договор складского хранения.

  42. Хранение в ломбарде.

  43. Хранение ценностей в банке.

  44. Хранение вещей в камерах хранения и гардеробах организаций.

  45. Секвестр.

  46. Общие положения о страховании. Основные страховые понятия.

  47. Обязательное страхование.

  48. Имущественное страхование.

  49. Личное страхование.

  50. Договор поручения.

  51. Действия в чужом интересе без поручения

  52. Договор комиссии.

  53. Агентский договор.

  54. Договор доверительного управления имуществом.

  55. Договор коммерческой концессии.

  56. Договор простого товарищества.

  57. Публичное обещание награды.

  58. Публичный конкурс.

  59. Проведение игр и пари.

  60. Признаки и основания ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда.

  61. Возмещение вреда, причиненного работниками при исполнении трудовых обязанностей.

  62. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами

  63. Ответственность владельца источника повышенной опасности.

  64. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними.

  65. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

  66. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.

  67. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

  68. Компенсация морального вреда.

  69. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.







































РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА


Базовый учебник

1. Российское гражданское право: Учебник: в 2т. Т.1/Под ред. Е.А. Суханова. М., 2011.

2. Российское гражданское право: Учебник: в 2т. Т.2/Под ред. Е.А. Суханова. М., 2011.

Основная литература

1. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой"/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2011.

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 1: Общие положения. М.: «Статут», 2009.

3. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2011.

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-практический комментарий" (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: «Проспект», 2011.

Дополнительная литература

1. Ответственность за нарушение обязательств: Постатейный комментарий главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации"/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

2. Договор: Постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

3. Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества: Постатейный комментарий статей 66 - 106 Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

4. Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения обязательств: Постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

5.Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

6. Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

7. Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

8. Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: «Статут», 2010.

9. Собрание законодательства РФ- http:// www.szrf.ru

10. Гражданский кодекс РФ- http:// www.gzkodeks.ru

11.СПС «КонсультантПлюс»- http: //www.consultant.ru

12. Бюллетень Верховного Суда РФ- http: //www.vsrf.ru

  1. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ- http: //www.vestnik.ru

  2. Отечественные журналы по общественным и гуманитарным наукам- http: //www.ebiblioteka.ru; http: //integrum.ru

  3. Классика российского права- http: //civil.consultant.ru




Приложение № 1

(оформление титульного листа)


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОРОХОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»








КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: Гражданское право


Специальность 030912 Право и организация социального обеспечения


Вариант № 1










Выполнил студент гр. ПВ-С И.О. Фамилия



Проверил М.А. Лопин











г. Гороховец

2014





Автор
Дата добавления 28.11.2015
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров778
Номер материала ДВ-203702
Получить свидетельство о публикации

"Инфоурок" приглашает всех педагогов и детей к участию в самой массовой интернет-олимпиаде «Весна 2017» с рекордно низкой оплатой за одного ученика - всего 45 рублей

В олимпиадах "Инфоурок" лучшие условия для учителей и учеников:

1. невероятно низкий размер орг.взноса — всего 58 рублей, из которых 13 рублей остаётся учителю на компенсацию расходов;
2. подходящие по сложности для большинства учеников задания;
3. призовой фонд 1.000.000 рублей для самых активных учителей;
4. официальные наградные документы для учителей бесплатно(от организатора - ООО "Инфоурок" - имеющего образовательную лицензию и свидетельство СМИ) - при участии от 10 учеников
5. бесплатный доступ ко всем видеоурокам проекта "Инфоурок";
6. легко подать заявку, не нужно отправлять ответы в бумажном виде;
7. родителям всех учеников - благодарственные письма от «Инфоурок».
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://infourok.ru/konkurs


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Идёт приём заявок на международный конкурс по математике "Весенний марафон" для учеников 1-11 классов и дошкольников

Уникальность конкурса в преимуществах для учителей и учеников:

1. Задания подходят для учеников с любым уровнем знаний;
2. Бесплатные наградные документы для учителей;
3. Невероятно низкий орг.взнос - всего 38 рублей;
4. Публикация рейтинга классов по итогам конкурса;
и многое другое...

Подайте заявку сейчас - https://urokimatematiki.ru

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх